Проведение капитального ремонта котла ДКВР 6,5-13 ОАО Слуцкий льнозавод BLR 2024-1160896 60 000 BYN Назад Процедура закупки № 2024-1160896 Открытый конкурс Общая информация Отрасль Энергетика > Отопительное оборудование Краткое описание предмета закупки Проведение капитального ремонта котла ДКВР 6,5-13 Сведения о заказчике, организаторе Закупка проводится заказчиком Полное наименование заказчика, место нахождения организации, УНП Открытое акционерное общество "Слуцкий льнозавод" Республика Беларусь, Минская обл., г. Слуцк, 223610, ул. Ленина, 300 690657228 Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников заказчика Корбут Сергей Владимирович -гл инженер 8029-112-41-60, Брагинец Сергей Владимирович -гл. механик 8044-784-21-84 slutsk-len@tut.b Основная информация по процедуре закупки Дата размещения приглашения 04.07.2024 Дата и время окончания приема предложений 09.07.2024 12:00 Общая ориентировочная стоимость закупки 60 000 BYN Требования к составу участников К открытому конкурсу допускаются участники в соответствии с частью второй подпункта 2.5 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств». В частности, участником может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным организацией в документации о закупке. К участию в конкурсе допускаются участники, не включённые в Реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, формирование и ведение которого осуществляет Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (http://www.mart.gov.by Квалификационные требования Предложение представляет собой пакет документов, содержащих сведения и документы, описанные в настоящей документации для проведения открытого конкурса. Предложение должно быть представлено в письменной форме на русском языке следующего содержания: 1) наименование работ и перечень, объемы работ; 2) сроки выполнения работ февраль 2024 года, с обязательством участника приступить к работе, после письменного извещения Заказчика, в течение до 3-х суток при выводе оборудования в плановый ремонт; 3) условия и порядок расчетов; 4) возможность выполнения 100% объема работ собственными силами (без привлечения субподрядчиков). 5) обоснование и расчет цены предложения участника на весь объем закупаемых работ (смета, калькуляция), включая командировочные и транспортные расходы и предоставлением подтверждающих документов о стоимости материалов от поставщиков, продавцов и т.д. (маркетинговые исследования с приложением счет-фактур, прайс-листы, копии товарных накладных и иные документы, подтверждающие стоимость материалов). При формировании цены предложения не допустимо заведомо снижения стоимости используемых при ремонте материалов Подрядчика. Предложения, представленные на участие в открытом конкурсе не на весь объем закупаемых работ, а также без предоставления подтверждающих документов о стоимости материалов, к рассмотрению допускаться не будут.; 6) сопроводительное письмо, подтверждающее согласие участника подписать в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения уведомления о выборе победителя, договор подряда для резидентов Республики Беларусь, резидентов Российской Федерации и нерезидентов Республики Беларусь, по образцу, прилагаемому к документации (Приложение 2), и принять условия, предлагаемые Заказчиком в настоящей документации, 7 заверенную копию учредительных документов (Устава, свидетельства о государственной регистрации, извещение о присвоении УНП); 8) наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества по предмету закупки, соответствующей требованиям СТБ ISO 9001-2015; 9) наличие сертификата системы управления охраной труда СТБ 45001-2020 либо положения об охране труда, подтверждающего наличие у участника системы управления охраной труда, соответствующей СТБ 45001-2020; 10) документы, свидетельствующие о финансовом состоянии и платежеспособности на дату подачи предложения: - сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) по состоянию не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу подачи заявления; - справку о состоянии текущих (расчетных) счетов участника из банка, в котором он обслуживается на первое число предшествующего месяца подачи предложения. 11) информацию об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года; 12) копию доверенности руководителя в случае осуществления его деятельности по доверенности; Предложение будет отклонено, если: • оно не соответствует требованиям данной конкурсной документации; • участник, представивший его: - представил недостоверные сведения и документы; - отказался внести в него изменения и исправить выявленные в нем ошибки или неточности по предложению комиссии; - не может участвовать в открытом конкурсе, в соответствии с требованиями данной конкурсной документации; - включен в Реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, формирование и ведение которого осуществляет Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (www.mart.gov.by); • предложение участника содержит экономически невыгодные для Заказчика условия; • по истечении окончательного срока представления конкурсных предложений участником представлено новое конкурсное предложение. В этом случае отклоняются оба конкурсных предложения; • участник, выбранный подрядчиком (исполнителем), отказался подтвердить или не подтвердил соответствие установленных к нему требований; Заказчик вправе в случаях отсутствия финансирования, утраты необходимости приобретения предмета закупки, изменения предмета закупки и (или) требований к данным участников процедуры закупки отменить процедуру закупки на любом этапе её проведения и не несёт за это ответственности перед участниками процедуры закупки. Уведомление участнику, предложение которого отклонено, с указанием причины отклонения будет направлено в течение 3-х (трёх) рабочих дней после принятия решения. Иные сведения Конверты, содержащие предложения Участников, должны быть предоставлены в письменном виде, позволяющем определить его достоверность и убедиться в его получении в установленные заказчиком сроки (почта, нарочным и др.) в срок до 12.00 09.07.2024 по адресу: 223602 г. Слуцк, ул. Ленина ,300 ОАО «Слуцкий льнозавод» и зарегистрированы в установленном порядке. Конверты вскрываются на заседании комиссии в ОАО «Слуцкий льнозавод» по адресу: 223602 г. Слуцк, ул. Ленина ,300. 09.07.2024 в 12.00. К участию во вскрытии конвертов с предложениями участников допускаются представители участников, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия (доверенности). Предложение должно быть упаковано в конверт. Надпись на конверте должна содержать: - указание на предмет процедуры, а именно: «Открытый конкурс закупки работ по проведению капитального ремонта котла ДКВР 6,5-13 в ОАО "Слуцкий льнозавод" г. Слуцк, ул. Ленина,300 - указание на Заказчика - полное наименование и юридический адрес; - указание на Участника - полное наименование, адрес, по которому конверт может быть возвращен не вскрытым, в случае объявления предложения претендента опоздавшим; - надпись «Не вскрывать до 12.00 09.07.2024. - конверт должен быть заклеен, по месту склейки должны быть проставлены подпись и печать Участника Сроки, место и порядок предоставления конкурсных документов Конверты, содержащие предложения Участников, должны быть предоставлены в письменном виде, позволяющем определить его достоверность и убедиться в его получении в установленные заказчиком сроки (почта, нарочным и др.) в срок до 12.00 09.07.2024 по адресу: 223602 г. Слуцк, ул. Ленина ,300 ОАО «Слуцкий льнозавод» и зарегистрированы в установленном порядке. Конверты вскрываются на заседании комиссии в ОАО «Слуцкий льнозавод» по адресу: 223602 г. Слуцк, ул. Ленина ,300. 09.07.2024 в 12.00. К участию во вскрытии конвертов с предложениями участников допускаются представители участников, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия (доверенности). Предложение должно быть упаковано в конверт. Надпись на конверте должна содержать: - указание на предмет процедуры, а именно: «Открытый конкурс закупки работ по проведению капитального ремонта котла ДКВР 6,5-13 в ОАО "Слуцкий льнозавод" г. Слуцк, ул. Ленина,300 - указание на Заказчика - полное наименование и юридический адрес; - указание на Участника - полное наименование, адрес, по которому конверт может быть возвращен не вскрытым, в случае объявления предложения претендента опоздавшим; - надпись «Не вскрывать до 12.00 12.07.2024. - конверт должен быть заклеен, по месту склейки должны быть проставлены подпись и печать Участника. Место и порядок представления конкурсных предложений Адрес предоставления конкурсных предложений: 223602 г. Слуцк, ул. Ленина ,300 ОАО «Слуцкий льнозавод» К участию во вскрытии конвертов допускаются представители участников, имеющие надлежащим образом оформленное полномочие (доверенность). Конверт с предложением не вскрывается и возвращается представившему его участнику в случае, если: • предложение получено после истечения окончательного срока представления предложений; Лоты Раскрыть все лоты / Свернуть все лоты № лота Предмет закупки Количество, Cтоимость Статус 1 Проведение капитального ремонта котла ДКВР 6,5-13 1 раб., 60 000 BYN Подача предложений Срок поставки c 15.07.2024 по 05.09.2024 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 223602 г. Слуцк, ул. Ленина ,300 ОАО «Слуцкий льнозавод» Источник финансирования Собственные средства Размер конкурсного обеспечения Не требуется Код ОКРБ 33.12.11.000 Конкурсные документы teh.-zadanie-ot17.061718614777(1720082188).pdf События в хронологическом порядке 04.07.2024 11:38:16 Размещение приглашения к участию в процедуре закупки © РУП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА И КОНЪЮНКТУРЫ ЦЕН», 2013 - 2024