Tennis club - refection de l'etancheite et des faux-plafonds 77000 Melun Travaux - Procédure Adaptée Ville de Melun Appel d'offres: Ville de Melun Appels d'offres Île-de-France Seine-et-Marne melun Avis précédent Retour à la liste des avis Avis suivant Tennis club - refection de l'etancheite et des faux-plafonds AVIS REGLEMENT DOSSIER QUESTIONS DEPOT Tennis club - refection de l'etancheite et des faux-plafonds Ville de Melun 77000 Melun Travaux - Procédure Adaptée €Marché < 90 000 € Date limite de l'offre : 15/04/2024 à 12h00 Avis initial Partager Imprimer Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Melun   Correspondant : M. NADEGE SOUYFA, Ville de Melun, 16 rue Paul Doumer, 77011 Melun cedex, tél. : 01 69 68 51 94, courriel : Commande.publique@ville-melun.fr, adresse internet : https://www.ville-melun.fr/la-ville/marches-publics   Objet du marché : La présente consultation concerne : TENNIS CLUB - REFECTION DE L'ETANCHEITE ET DES FAUX-PLAFONDS   Type de marché de travaux :   Lieu d'exécution : Club House - Tennis Club Avenue de la 7ème DB Américaine, 77000 Melun   Caractéristiques principales : • Des variantes seront-elles prises en compte : Non • La consultation concerne la réfection de l'étanchéité et des faux-plafonds du bâtiment suivant : Club House Tennis Club Les travaux à réaliser, sur l'ensemble du bâtiment, par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants : - Installation de chantier ; - Arrachage du complexe d'étanchéité et des divers ouvrages ; - Mise en oeuvre d'un nouveau complexe : pare vapeur, isolation et étanchéité ; - Mise oeuvre de bande de rives ; - Réfection de tous les ouvrages ; - Remplacement des lanternaux - Pose de garde corps. Les travaux devront s'effectuer en limitant le plus possible la gêne des utilisateurs et des personnels et celle des riverains.   Prestations divisées en lots : Oui Possibilité de présenter une offre pour tous les lots   Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 17 juin 2024   Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement, sur fonds propres de la Collectivité.   Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas imposer une forme de groupement à l'attributaire du marché. Cependant, le pouvoir adjudicateur préconise le groupement conjoint avec mandataire solidaire.   Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue franaise ainsi que les documents de présentation associés   Unité monétaire utilisée, l'euro   Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :   Autres renseignements demandés : • Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail • Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels • Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, qui pourra être appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)   Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)   Type de procédure  : Procédure adaptée   Date limite de réception des offres : 15 avril 2024 à 12 h 00   Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.   Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : M240047   Renseignements complémentaires : Une visite sur site est obligatoire pour les lots 1 et 2. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. La visite de site non effectuée ne pourra pas faire l'objet d'une régularisation. Les modalités de visite sont décrites à l'article 6.2 du RC. Le délai d'exécution est de 10 semaines dont 4 semaines de préparation de chantier. Une retenue de garantis de 5% du montant du marché est prévu. L'ensemble du dossier de consultation peut être obtenu gratuitement par téléchargement à l'adresse électronique : https://www.ville-melun.fr/la-ville/marches-publics Tribunal compétent /obtention des renseignements relatifs à l'introduction des recours : Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de Melun - 43 Rue du Général de Gaulle - BP 8630 - 77008 MELUN CEDEX - Tél : 01 60 56 66 30 - Télécopie : 01 60 56 66 10 - Adresse internet (U.R.L) : http://melun.tribunal-administratif.fr Organe chargé des procédures de médiation : L'organe compétent est : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris, Préfecture de la Région Île de France, Préfecture de Paris, 5 Rue Leblanc - 75911 PARIS CEDEX 15 - Tél. : +33 182524272 - Courriel : ccira@paris-idf.gouv.   Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 mars 2024   Mots clés : Cloison, faux plafond Etanchéité   Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=872474&orgAcronyme=p1v   Nature et désignation des lots : Lot(s) 1 ETANCHEITE Les travaux à réaliser sont essentiellement les suivants : Installation de chantier Arrachage du complexe d'étanchéité et des divers ouvrages Mise en oeuvre d'un nouveau complexe : pare vapeur, isolation et étanchéité Mise oeuvre de bande de rives Réfection de tous les ouvrages Remplacement des lanternaux Pose de garde corps Lieu d'exécution : Club House - Tennis Club avenue de la 7ème DB Américaine 77000 MELUN Codes CPV : 45100000-8 45261420-4 45261410-1 Lot(s) 2 FAUX PLAFONDS Les travaux à réaliser sont essentiellement les suivants : Installation de chantier Dépose de faux-plafonds existants Pose de faux-plafonds sur ossatures Lieu d'exécution : Club House - Tennis Club avenue de la 7ème DB Américaine 77000 MELUN Code CPV : 45100000-8 45421146-9 Dossier de consultation Dossier de consulation indisponible. Questions / réponses L'accès aux questions / réponses n'est pas actif Dépôt de dossier L'accès au dépôt n'est pas actif Avis précédent Retour à la liste des avis Avis suivant Avis à proximité : Commune de Roissy-en-Brie MISE EN PLACE D'UN EVENEMENT FESTIF "ROISSY EN VACANCES" Date limite de dépôt : 16/04/2024 à 12h00 Plus d'informations Ville de Melun DEMENAGEMENT D'UN BATIMENT MODULAIRE DE L'ECOLE DECOURBE A L'ECOLE BEAUREGARD Date limite de dépôt : 04/04/2024 à 12h00 Plus d'informations Commune d'URY restauration des intérieurs de l'église Saint-Martin Date limite de dépôt : 26/03/2024 à 14h00 Plus d'informations Ville de PROVINS Marché n°2024/04 - Acquisition de véhicules utilitaires pour les services de la ville de PROVINS (77160) Date limite de dépôt : 20/03/2024 à 17h00 Plus d'informations SEMMY Accord-cadre de nettoyage et maintien en bon état de propreté des abords et des parties communes d'immeubles de la SEMMY, remplacement des employés d'immeubles et prestations ponctuelles Date limite de dépôt : 29/03/2024 à 12h00 Plus d'informations SEMMY Accord-cadre de maintenance préventive et corrective des équipements de robinetterie sur l'ensemble du patrimoine bâti de la SEMMY Date limite de dépôt : 29/03/2024 à 12h00 Plus d'informations COMMUNE BRIE COMTE ROBERT FOURNITURE ET POSE DU MUR MOBILESALLE DE SPECTACLE LE SAFRAN Date limite de dépôt : 29/03/2024 à 16h00 Plus d'informations Mairie de Servon Entretien des locaux communaux Date limite de dépôt : 18/03/2024 à 14h00 Plus d'informations Syndicat Mixte Eaux Région Buthiers Travaux incendie suivant le SICDECI du SMERB Date limite de dépôt : 15/03/2024 à 12h00 Plus d'informations Mairie de Combs-la-Ville Acquisition de fournitures scolaires et de fournitures pour activités pédagogiques et créatives destinées aux écoles de la commune de Combs-la-Ville Date limite de dépôt : 15/03/2024 à 12h00 Plus d'informations Besoin d'aide Voir les questions fréquentes. : Expéditeur : Sujet : Message : Envoyer 888 801  entreprises enregistrées Voir l'audience certifiée ACPM-OJD 43 169 743   . 2003-2024    . Tous droits réservés FAQ |  Rejoignez-nous |  Conditions générales d'utilisation  |  Politique de confidentialité |  Cookies |  Recherche |  Fourni par Dematis Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Rejoignez-nousMentions légalesPolitique de confidentialitéCookiesRechercheFourni par Dematis 2003-2024    . Tous droits réservés