Title	Hungary – Substation construction work – Tatabánya Ipari Park alállomás bővítése Place of performance:Hungary,Győr-Moson-Sopron Main nature of the contract:Works Official name:E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Type of procedure:Open
Country	Hungary
Language	Hungarian
Organization	Hungary – Substation construction work – Tatabánya Ipari Park alállomás bővítése Place of performance:Hungary,Győr-Moson-Sopron Main nature of the contract:Works Official name:E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Type of procedure:Open
Published Date	03.07.2024
Deadline Date	07.08.2024
Overview	394359-2024 - Competition Competition Hungary: Substation construction work Tatabánya Ipari Park alállomás bővítése Type of procedure: Open Buyer Buyer: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Email: Ingrid-Bernadett.Petri@eon-hungaria.com Hungary, Győr-Moson-Sopron (HU221), Győr LOT-0001: Tatabánya Ipari Park alállomás bővítése Substation construction work Hungary, Győr-Moson-Sopron (HU221) Győr Duration: 289 Days Deadline for receipt of tenders: 07/08/2024 - 11:00:00 (UTC+2) 394359-2024 - Competition Hungary – Substation construction work – Tatabánya Ipari Park alállomás bővítése OJ S 128/2024 03/07/2024 Contract or concession notice – standard regime Works 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Email: Ingrid-Bernadett.Petri@eon-hungaria.com Legal type of the buyer: Entity with special or exclusive rights Activity of the contracting authority: General public services Activity of the contracting entity: , Electricity-related activities 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Tatabánya Ipari Park alállomás bővítése Description: Tatabánya Ipari Park alállomás bővítése Procedure identifier: 6d11f40d-fdb2-4f18-a008-1ad6584d3cc3 Internal identifier: EKR000763082024 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45232220 Substation construction work 2.1.4. General information Additional information: 1. Ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csatolja: - az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű gazdasági szereplő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta), - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 2. Ajánlatok értékelése: Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám: 0-100 pont, ahol 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb. Módszerek: 1. részszempont KÉ 2020/60 (2020.03.25-i) útmutatója („Útm”) 1. sz. melléklet A. aa) pontja szerinti fordított arányosítás (Ár kritérium), 2. és 3. részszempont „Útm” 1. sz. melléklet A.1. ab) pont szerinti egyenes arányosítás (Minőségi kritérium), (Részletesen a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza). 3. III.4) M.1. és M.2. pontban előírtak és ig. módok minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 4. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről). 5. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását, valamint az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nem magyar nyelven kiállított dokumentum(ok) tartalma teljes mértékben megegyezik a magyar fordítás tartalmával. 6. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást. 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot - nemleges is (EKR űrlap), - a Kbt. 62. § (1) kb)-kc) szerinti nyilatkozatot - nemleges is (EKR űrlap), - a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), - a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján a felolvasólapot (EKR űrlap), - a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot - nemleges is (EKR űrlap), - a Kbt. 67. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot - nemleges is (EKR űrlap), - ajánlattevő nyilatkozatát folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (EKR űrlap), - ajánlattevő nyilatkozatát üzleti titokra vonatkozóan (EKR űrlap). - az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatot (IRATMINTA). Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében az EKR felületén - az EKR elektronikus űrlapok mellett – további ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére. Részletes formai és tartalmi előírások a közbeszerzési dokumentumokban kerültek rögzítésre. 8. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglalt üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezésekre. 9. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. előírásai, valamint annak végrehajtási rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni. 10. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlást, a 71. § (6) bekezdése szerinti esetben ajánlatkérő korlátozást nem alkalmazza. 11. Az irányadó idő: magyarországi helyi idő. 12. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljeskörűen, közvetlenül és korlátozás nélkül, díjmentesen elérhetővé teszi az EKR-ben. 13. Az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11. § és 12. § (1) bekezdései tartalmazzák. 14. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 15. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas illetve kérdés feltehető: ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu/ elérhetőségen. 16. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni az árazott költségvetést (Excel és aláírt .pdf formátumban is), amely szakmai ajánlatnak minősül (részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre). 17. Nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 50 millió Ft/év és 10 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) kell rendelkeznie, melyet a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kötött meg, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan terjesztett ki. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az ebben a pontban előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog. Az ÁSZF 12.8. pontjában előírt általános felelősségbiztosítás a jelen eljárás esetében nem alkalmazandó. A felelősségbiztosítást a Vállalkozó köteles- legkésőbb a Megrendelőnek a szerződéskötésre rendelkezésre bocsátani. 18. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: Környe, helyrajzi szám 0284, (GPS koordináták: 47.594114,18 343283); Időpont: 2024.07.09. 11:00 óra. A helyszíni bejárást Ajánlatkérő vagy képviselője vezeti. A bejárás találkozási pontjáról felvilágosítás a +36-30-9-473-312 telefonszámon ajánlatkérő képviselőjétől (Horváth Viktor) lehet kérni. A találkozási időpont elmulasztása esetén nincs lehetőség a helyszíni bejáráshoz csatlakozni. 19. Szerződéskötési feltételek: 19.1. Nyertes ajánlattevőnek, illetve valamennyi teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozónak benyújtania szükséges a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feltételeknek való megfelelést alátámasztó, HSE_ELŐÍRÁSOK.zip megnevezésű mappában felsorolt iratokat/dokumentumokat. A HSE dokumentumok vizsgálatát követően Ajánlatkérő egy megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, mely dokumentum megléte a teljesítés megkezdésének feltétele. 19.2. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésig benyújtania szükséges a nevére kibocsátott, jelen beszerzés tárgya tartalmához kapcsolódó (építészeti munkákra és villamostechnológiai munkákra vonatkozó), elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált), független tanúsító által tanúsított, az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes ISO 9001 minőségirányítási rendszernek való megfelelés tanúsítványa másolatát és az ISO 14001 környezetirányítási rendszernek való megfelelés tanúsítványa másolatát, vagy a már lejárt tanúsítvány felügyeleti vagy megújító audit eredményének dokumentumát, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések részletes leírása és egyéb bizonyítékait; Fenti ISO minősítésekre vonatkozó követelményeknek közös ajánlattevők külön-külön is megfelelhetnek. 19.3. A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a kivitelezés során a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetőket, akik a szerződéskötésre: 1 fő MV-VI és 1 fő MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkeznek. 19.4. Felelősségbiztosítás fennállását igazoló dokumentum egyszerű másolatát csatolnia kell a szerződéskötés időpontjára jelen felhívás 17. pontjában részletezettek szerint. A 19. pontban felsoroltak nemteljesítése a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§ (4) alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést. A szerződéskötési feltételek teljesítéséről az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 20. A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy az üzemi / építési területen, a Munka végzése során a munkavégzés helyén a nyertes ajánlattevő alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozója (adott esetben) – fizikai kivitelezést végző - munkatársai (kivéve az irányított segédmunkásokat) rendelkezzenek munkabiztonsági feljogosítással („Safety Passport”). A Safety Passport egy személyre szóló igazolvány/bizonyítvány, mely megszerzésének feltétele, hogy tulajdonosa sikeres vizsgát tegyen a Megrendelő által összeállított, speciális munkavédelmi tematikájú oktatás után. A „Safety Passport” leírására és annak megszerzésére vonatkozó további leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. 21. A IV.2.6) pontban meghatározott ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap. 22. Jelen közbeszerzési eljárás nem tartozik az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Épber. tv.) hatálya alá. Részajánlattétel kizárásának indokolása: Az alállomás egy olyan komplex építészeti és villamosipari egység, amelynek az átviteli, illetve az elosztóhálózat csomópontját alkotja. Fogadja, továbbítja és transzformálja a villamos energiát. A kivitelezésnek összehangoltan kell működnie, ezért funkcionálisan is egy egységet kell alkotniuk, az együttműködésük és kölcsönhatásuk biztosítása érdekében azok egymástól nem különíthetők el, a teljesítés ennek okán szakaszokra nem bontható tekintettel arra, hogy elengedhetetlen az egységek összehangolt működése. A kivitelezési területen több részletben történő, egyidejű munkavégzés a munkavédelmi és életvédelmi szabályok betartását, valamint a garanciális és szavatossági igények érvényesítését is megnehezíti, ellehetetlenítheti, továbbá gazdasági észszerűséggel sem összeegyeztethető. Legal basis: Directive 2014/25/EU 2.1.6. Grounds for exclusion Analogous situation like bankruptcy under national law: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. meghat. kizáró ok az eljárás során következik be. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: ”Kr.”) 1. § (1) bek. alapján AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerinti jelen eljárásban az ajánlata benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Öntisztázásra a Kbt. 64. §-a alapján kerülhet sor. A Kr. 1.§ (1) és Kr. 2.§ (5) alapján AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát (az EEKD IV. rész α pont kitöltését). Az előírt kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.§, 10.§, 12-16. §-i tartalmazzák. 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Tatabánya Ipari Park alállomás bővítése Description: Vállalkozási szerződés keretében az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén Tatabánya Ipari Park 132/22 kV-os transzformátor alállomás bővítése keretében a nyertes Ajánlattevő feladatai a kiviteli tervdokumentációban foglaltak megvalósítása az alábbiak szerint: 1 db új 132/22 kV-os transzformátor mező építése, villamos technológiai primer és szekunder szerelése; 1 db új NAF/KÖF transzformátor alap, az ahhoz tartozó csillagpontképző alap építése, ezen alapokra kerülő berendezések villamos primer és szekunder szerelése; 1db új 103,19 m2 bruttó alapterületű 22 kV-os kapcsolóépület építése, villamos technológiai szerelése; A régi és az új épület közötti kábelezési feladatok elvégzése; A meglévő épületben az új transzformátor mező és transzformátor beépítése miatt szükséges a villamos technológiai szerelés, valamint az védelem és irányítástechnikai rendszer bővítése. A felhívás II.1.4) és II.2.4) pontjaiban ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek a szerződés-tervezetben és a műszaki leírásban kerültek rögzítésre. A feladat további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§-ában foglaltakra. Internal identifier: EKR000763082024/1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45232220 Substation construction work Additional classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45315400 High voltage installation work, 45315500 Medium-voltage installation work, 45315600 Low-voltage installation work 5.1.2. Place of performance Postal address: Környe 0284 Town: Győr Postcode: 9027 Country subdivision (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221) Country: Hungary Additional information: Tatabánya Ipari Park 5.1.3. Estimated duration Duration: 289 Days 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 0 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: BT-36 értelmezése: Vállalkozó feladatainak teljes körű, szerződésszerű teljesítési határideje: a munkaterület első átadásától számított számított 289 munkanapon belül. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot alkalmazza. 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Technical and professional ability Name: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése Description: A Kr. 1. § (1) alapján az AT az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (az EEKD IV. rész α pont kitöltését). Irányadóak a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdései! A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: M.1. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § ((2a) bekezdés a) pont alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § ((2a) bekezdés a) pont alapján: AK a felhívás feladását megelőző 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen); - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját: év/hónap/nap pontossággal); - a teljesítés helyét; - a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét); - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük. Közös teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak, figyelemmel arra, hogy AK az értékelés során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során. A teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22. § (5) bekezdés szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alkalmassági feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható. Ha AT a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is. Az M.1.A) és M.1.B. alkalmasság igazolása külön-külön referencia igazolással is teljesíthető. M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, v. képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell: - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat (olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelményben szerzett tapasztalat egyértelműen megállapítható) az ajánlat benyújtáskori munkáltatója minden kétséget kizáróan beazonosítható. A többlettapasztalat megajánlása esetén a szakember önéletrajzát teljeskörűen, mind alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával szükséges benyújtani. A szakmai gyakorlat időtartamát év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe. AK kizárólag teljesített egész hónapokat vesz figyelembe. - végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatát, - szakember az irányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra vonatkozóan, hogy a többlettapasztalat megajánlása esetén már az ajánlatban szükséges benyújtani a fentiekben felsorolt igazolásokat. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Description: M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciamunkákkal: M.1.A.) (építészet) a) legalább 1 db új NAF/NAF és/vagy NAF/KÖF transzformátor mező építési munkáira vonatkozó referenciával és b) legalább 75 m2 bruttó alapterületű és min. 11 kV-os kapcsoló-berendezés elhelyezésére alkalmas kapcsolóépület építészeti kivitelezési munkáira vonatkozó referenciával. Az M.1.A.) (építészet) a) és b) pontjának való megfelelés külön-külön szerződésből igazolható. M.1.B.) (villamos technológia) a) legalább 1 db NAF/NAF és/vagy NAF/KÖF transzformátor mező primer és szekunder technológiai munkára vonatkozó referenciával és b) legalább 75 m2 bruttó alapterületű és min. 11 kV-os kapcsoló-berendezés elhelyezésére alkalmas kapcsolóépület villamos-technológiai kivitelezési munkáira vonatkozó referenciával. Az M.1.B.) (villamos technológia) a) pontjának való megfelelés legfeljebb 2 db szerződésből igazolható, primer és szekunder technológiai munkák külön-külön szerződés keretében is bemutathatóak. Az M.1.B.) (villamos technológia) b) pontjának való megfelelés 1 db szerződésből igazolható. A NAF feszültségszint tekintetében minimum 110 kV-os, vagy annál nagyobb feszültségszintű alállomásban végzett tevékenységet fogad el az Ajánlatkérő. A referenciamunka akkor tekinthető a hirdetmény feladását megelőző 5 éven belül megvalósítottnak, ha legfeljebb nyolc éven belül megkezdett és ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére a felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § ((2a) bekezdés a) pontjára, valamint a Kr. 21/A.§ rendelkezéseire. Alállomási szintű primer rendszeren végzett munka alatt érti AK: szabadtéri NAF transzformátor mező létesítési, rekonstrukciós munkáinak komplett végzését (Primer létesítés alatt a készülék alapra helyezést, készülék bekötést, gyűjtősín szerelést, kábelezést, sodronyozást és az üzembe helyezés előtti kivitelezői vizsgálatokat érti). Alállomási szintű szekunder rendszer, alállomási szintű energiaellátó rendszeren végzett munkák alatt érti AK például: az egyen- és váltakozóáramú energiaellátást, védelmi célú jelátvitelt szolgáló optikai hálózat létesítést, védelmi- irányítástechnikai szereléseket, üzembe helyezés előtti kivitelezői vizsgálatokat érti. M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberrel: M.2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki legalább középfokú építő és/vagy magasépítő és/vagy építőmérnök vagy az előbbiekkel egyenértékű szakirányú végzettséggel és legalább 36 naptári hónap időtartamú szakmai tapasztalattal rendelkezik NAF/NAF és/vagy NAF/KÖF alállomás építési/felújítási munkáinak helyszíni munkavezetése körében. Alállomás helyszíni munkavezetésben szerzett gyakorlat alatt Ajánlatkérő valamely kivitelezés során az építési beruházás alatti tevékenységet érti (nem az alállomás üzembehelyezését követő tevékenységet). Ajánlatkérő NAF/KÖF alállomás építési/felújítási munkái alatt NAF/KÖF transzformátor mező építési munkáit érti, valamint a NAF/NAF alállomás építési/felújítási munkái alatt NAF/NAF transzformátor mező építési munkáit érti. Az M.2.1. pontban megadott szakembernek a helyszíni munkavégzés teljes időtartama alatt a munkaterületen kell tartózkodnia. Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy az önéletrajzban az alkalmassági feltétel feletti többlettapasztalatot külön kezdő és befejezési időponttal (min. év/hónap pontossággal) szükséges feltüntetni. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, és a Kr. 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése Description: SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. Kr. 21.§ (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései is irányadók. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Description: SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek (http://regisztracio.kivreg.hu/), ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. Use of this criterion: Used 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Quality Description: A kivitelezési munkák esetében előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt további jótállási idő (pontozás: 0-36 naptári hónap között egyenes arányosítással. 36 hónap és ezen felüli megajánlásra maximális pont jár) Weight (points, exact): 15 Criterion: Type: Quality Description: Az M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelményre bemutatott szakember alállomási kivitelezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max. 12 hónap, legkedvezőbb: 12 hónap) Weight (points, exact): 15 Criterion: Type: Price Description: Ajánlati ár (nettó HUF, tartalékkeret nélkül) Weight (points, exact): 70 Justification for not indicating the weighting of the award criteria: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-100. 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: Hungarian Deadline for requesting additional information: 28/07/2024 11:00:00 (UTC+2) Address of the procurement documents: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000763082024/reszletek 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000763082024/reszletek Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Description of the financial guarantee: Jelen eljárás tekintetében nem releváns. Deadline for receipt of tenders: 07/08/2024 11:00:00 (UTC+2) Deadline until which the tender must remain valid: 60 Days Information about public opening: Opening date: 07/08/2024 13:00:00 (UTC+2) Place: https://ekr.gov.hu Additional information: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Jótállás: A kötelező jótállás időtartama a sikeres átadás/átvételétől számított minimum 24 hónap. Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont körében értékeli a kötelező minimumon felül vállalt jótállást (maximum további 36 hónap, összesen 60 hónap). Késedelmi kötbér: teljes nettó szerződéses ellenértékének 1%/nap, legfeljebb nettó szerződéses ellenértékének 20%-a az adott késedelmes teljesítésre (a részhatáridőket és a véghatáridőt is beleértve) vonatkoztatva. Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett munka nettó szerződéses árának 30%-a. Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett munka nettó szerződéses árának 20%-a. A kötbérszámítás alapjait a tartalékkeret nélküli összegek képezik. Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet, valamint az E.ON Hungária Csoport építési beruházásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) tartalmazzák. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához és a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg. Financial arrangement: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. A szerződött összeg fix átalányár. A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő nyertes ajánlattevő részére 5% előleget biztosít. Ajánlatkérő 5 db részszámla és egy végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás értéke. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét követően, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 135. § (3)-(4) bekezdés, a Ptk. 6:130 § (1) - (2) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a. AK tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a. A részl. fiz. felt. a közbesz. dokum. tartalmazza. Information about review deadlines: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. §-a szerint. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system Electronic auction: no 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Organisation providing additional information about the procurement procedure: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Organisation receiving requests to participate: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Organisation processing tenders: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. TED eSender: Közbeszerzési Hatóság 8. Organisations 8.1. ORG-0004 Official name: Közbeszerzési Hatóság Registration number: EKRSZ_40664534 Postal address: Riadó utca 5. Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: hirdetmeny@kt.hu Telephone: +36 18828635 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organisation: TED eSender 8.1. ORG-0001 Official name: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Registration number: 10741980208 Postal address: Kandó Kálmán Utca 11-13. Town: Győr Postcode: 9027 Country subdivision (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221) Country: Hungary Contact point: Petri Ingrid Bernadett Email: Ingrid-Bernadett.Petri@eon-hungaria.com Telephone: +36 301401877 Fax: +36 40220220 Internet address: https://www.eon.hu Roles of this organisation: Buyer Group leader Organisation providing additional information about the procurement procedure Organisation receiving requests to participate Organisation processing tenders 8.1. ORG-0002 Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Registration number: 15329190-2-41 Postal address: Riadó u. 5 Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: dontobizottsag@kt.hu Telephone: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0003 Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Registration number: 15329190-2-41 Postal address: Riadó u. 5 Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: dontobizottsag@kt.hu Telephone: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organisation: Organisation providing more information on the review procedures 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: af2b073f-f4a2-42b8-97eb-005edbc79f08 - 02 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 17 Notice dispatch date: 02/07/2024 07:56:26 (UTC+2) Notice dispatch date (eSender): 01/07/2024 15:24:37 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: Hungarian 11.2. Publication information Notice publication number: 394359-2024 OJ S issue number: 128/2024 Publication date: 03/07/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/394359-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/394359-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/394359-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/394359-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/394359-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/394359-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/394359-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/394359-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/394359-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/394359-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/394359-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/394359-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/394359-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/394359-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/394359-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/394359-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/394359-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/394359-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/394359-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/394359-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/394359-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/394359-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/394359-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/394359-2024/pdf
NAICS	Business Professional Other Similar Organizations (except Business Offices of Physical Professional Offices of Physical
CPVS	Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
UNSPSC
Regions	Eastern Europe Europe
Sectors	Civil Works Building Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Industry Building Material
URL	Download Document
Share

Title
Hungary – Substation construction work – Tatabánya Ipari Park alállomás bővítése Place of performance:Hungary,Győr-Moson-Sopron Main nature of the contract:Works Official name:E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Type of procedure:Open
Country
Hungary
Language
Hungarian
Organization
Hungary – Substation construction work – Tatabánya Ipari Park alállomás bővítése Place of performance:Hungary,Győr-Moson-Sopron Main nature of the contract:Works Official name:E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Type of procedure:Open
Published Date
03.07.2024
Deadline Date
07.08.2024
Overview
394359-2024 - Competition Competition Hungary: Substation construction work Tatabánya Ipari Park alállomás bővítése Type of procedure: Open Buyer Buyer: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Email: Ingrid-Bernadett.Petri@eon-hungaria.com Hungary, Győr-Moson-Sopron (HU221), Győr LOT-0001: Tatabánya Ipari Park alállomás bővítése Substation construction work Hungary, Győr-Moson-Sopron (HU221) Győr Duration: 289 Days Deadline for receipt of tenders: 07/08/2024 - 11:00:00 (UTC+2) 394359-2024 - Competition Hungary – Substation construction work – Tatabánya Ipari Park alállomás bővítése OJ S 128/2024 03/07/2024 Contract or concession notice – standard regime Works 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Email: Ingrid-Bernadett.Petri@eon-hungaria.com Legal type of the buyer: Entity with special or exclusive rights Activity of the contracting authority: General public services Activity of the contracting entity: , Electricity-related activities 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Tatabánya Ipari Park alállomás bővítése Description: Tatabánya Ipari Park alállomás bővítése Procedure identifier: 6d11f40d-fdb2-4f18-a008-1ad6584d3cc3 Internal identifier: EKR000763082024 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45232220 Substation construction work 2.1.4. General information Additional information: 1. Ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csatolja: - az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű gazdasági szereplő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta), - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 2. Ajánlatok értékelése: Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám: 0-100 pont, ahol 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb. Módszerek: 1. részszempont KÉ 2020/60 (2020.03.25-i) útmutatója („Útm”) 1. sz. melléklet A. aa) pontja szerinti fordított arányosítás (Ár kritérium), 2. és 3. részszempont „Útm” 1. sz. melléklet A.1. ab) pont szerinti egyenes arányosítás (Minőségi kritérium), (Részletesen a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza). 3. III.4) M.1. és M.2. pontban előírtak és ig. módok minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 4. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről). 5. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását, valamint az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nem magyar nyelven kiállított dokumentum(ok) tartalma teljes mértékben megegyezik a magyar fordítás tartalmával. 6. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást. 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot - nemleges is (EKR űrlap), - a Kbt. 62. § (1) kb)-kc) szerinti nyilatkozatot - nemleges is (EKR űrlap), - a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), - a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján a felolvasólapot (EKR űrlap), - a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot - nemleges is (EKR űrlap), - a Kbt. 67. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot - nemleges is (EKR űrlap), - ajánlattevő nyilatkozatát folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (EKR űrlap), - ajánlattevő nyilatkozatát üzleti titokra vonatkozóan (EKR űrlap). - az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatot (IRATMINTA). Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében az EKR felületén - az EKR elektronikus űrlapok mellett – további ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére. Részletes formai és tartalmi előírások a közbeszerzési dokumentumokban kerültek rögzítésre. 8. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglalt üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezésekre. 9. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. előírásai, valamint annak végrehajtási rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni. 10. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlást, a 71. § (6) bekezdése szerinti esetben ajánlatkérő korlátozást nem alkalmazza. 11. Az irányadó idő: magyarországi helyi idő. 12. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljeskörűen, közvetlenül és korlátozás nélkül, díjmentesen elérhetővé teszi az EKR-ben. 13. Az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11. § és 12. § (1) bekezdései tartalmazzák. 14. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 15. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas illetve kérdés feltehető: ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu/ elérhetőségen. 16. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni az árazott költségvetést (Excel és aláírt .pdf formátumban is), amely szakmai ajánlatnak minősül (részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre). 17. Nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 50 millió Ft/év és 10 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) kell rendelkeznie, melyet a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kötött meg, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan terjesztett ki. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az ebben a pontban előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog. Az ÁSZF 12.8. pontjában előírt általános felelősségbiztosítás a jelen eljárás esetében nem alkalmazandó. A felelősségbiztosítást a Vállalkozó köteles- legkésőbb a Megrendelőnek a szerződéskötésre rendelkezésre bocsátani. 18. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: Környe, helyrajzi szám 0284, (GPS koordináták: 47.594114,18 343283); Időpont: 2024.07.09. 11:00 óra. A helyszíni bejárást Ajánlatkérő vagy képviselője vezeti. A bejárás találkozási pontjáról felvilágosítás a +36-30-9-473-312 telefonszámon ajánlatkérő képviselőjétől (Horváth Viktor) lehet kérni. A találkozási időpont elmulasztása esetén nincs lehetőség a helyszíni bejáráshoz csatlakozni. 19. Szerződéskötési feltételek: 19.1. Nyertes ajánlattevőnek, illetve valamennyi teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozónak benyújtania szükséges a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feltételeknek való megfelelést alátámasztó, HSE_ELŐÍRÁSOK.zip megnevezésű mappában felsorolt iratokat/dokumentumokat. A HSE dokumentumok vizsgálatát követően Ajánlatkérő egy megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, mely dokumentum megléte a teljesítés megkezdésének feltétele. 19.2. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésig benyújtania szükséges a nevére kibocsátott, jelen beszerzés tárgya tartalmához kapcsolódó (építészeti munkákra és villamostechnológiai munkákra vonatkozó), elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált), független tanúsító által tanúsított, az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes ISO 9001 minőségirányítási rendszernek való megfelelés tanúsítványa másolatát és az ISO 14001 környezetirányítási rendszernek való megfelelés tanúsítványa másolatát, vagy a már lejárt tanúsítvány felügyeleti vagy megújító audit eredményének dokumentumát, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések részletes leírása és egyéb bizonyítékait; Fenti ISO minősítésekre vonatkozó követelményeknek közös ajánlattevők külön-külön is megfelelhetnek. 19.3. A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a kivitelezés során a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetőket, akik a szerződéskötésre: 1 fő MV-VI és 1 fő MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkeznek. 19.4. Felelősségbiztosítás fennállását igazoló dokumentum egyszerű másolatát csatolnia kell a szerződéskötés időpontjára jelen felhívás 17. pontjában részletezettek szerint. A 19. pontban felsoroltak nemteljesítése a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§ (4) alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést. A szerződéskötési feltételek teljesítéséről az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 20. A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy az üzemi / építési területen, a Munka végzése során a munkavégzés helyén a nyertes ajánlattevő alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozója (adott esetben) – fizikai kivitelezést végző - munkatársai (kivéve az irányított segédmunkásokat) rendelkezzenek munkabiztonsági feljogosítással („Safety Passport”). A Safety Passport egy személyre szóló igazolvány/bizonyítvány, mely megszerzésének feltétele, hogy tulajdonosa sikeres vizsgát tegyen a Megrendelő által összeállított, speciális munkavédelmi tematikájú oktatás után. A „Safety Passport” leírására és annak megszerzésére vonatkozó további leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. 21. A IV.2.6) pontban meghatározott ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap. 22. Jelen közbeszerzési eljárás nem tartozik az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Épber. tv.) hatálya alá. Részajánlattétel kizárásának indokolása: Az alállomás egy olyan komplex építészeti és villamosipari egység, amelynek az átviteli, illetve az elosztóhálózat csomópontját alkotja. Fogadja, továbbítja és transzformálja a villamos energiát. A kivitelezésnek összehangoltan kell működnie, ezért funkcionálisan is egy egységet kell alkotniuk, az együttműködésük és kölcsönhatásuk biztosítása érdekében azok egymástól nem különíthetők el, a teljesítés ennek okán szakaszokra nem bontható tekintettel arra, hogy elengedhetetlen az egységek összehangolt működése. A kivitelezési területen több részletben történő, egyidejű munkavégzés a munkavédelmi és életvédelmi szabályok betartását, valamint a garanciális és szavatossági igények érvényesítését is megnehezíti, ellehetetlenítheti, továbbá gazdasági észszerűséggel sem összeegyeztethető. Legal basis: Directive 2014/25/EU 2.1.6. Grounds for exclusion Analogous situation like bankruptcy under national law: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. meghat. kizáró ok az eljárás során következik be. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: ”Kr.”) 1. § (1) bek. alapján AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerinti jelen eljárásban az ajánlata benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Öntisztázásra a Kbt. 64. §-a alapján kerülhet sor. A Kr. 1.§ (1) és Kr. 2.§ (5) alapján AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát (az EEKD IV. rész α pont kitöltését). Az előírt kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.§, 10.§, 12-16. §-i tartalmazzák. 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Tatabánya Ipari Park alállomás bővítése Description: Vállalkozási szerződés keretében az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén Tatabánya Ipari Park 132/22 kV-os transzformátor alállomás bővítése keretében a nyertes Ajánlattevő feladatai a kiviteli tervdokumentációban foglaltak megvalósítása az alábbiak szerint: 1 db új 132/22 kV-os transzformátor mező építése, villamos technológiai primer és szekunder szerelése; 1 db új NAF/KÖF transzformátor alap, az ahhoz tartozó csillagpontképző alap építése, ezen alapokra kerülő berendezések villamos primer és szekunder szerelése; 1db új 103,19 m2 bruttó alapterületű 22 kV-os kapcsolóépület építése, villamos technológiai szerelése; A régi és az új épület közötti kábelezési feladatok elvégzése; A meglévő épületben az új transzformátor mező és transzformátor beépítése miatt szükséges a villamos technológiai szerelés, valamint az védelem és irányítástechnikai rendszer bővítése. A felhívás II.1.4) és II.2.4) pontjaiban ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek a szerződés-tervezetben és a műszaki leírásban kerültek rögzítésre. A feladat további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§-ában foglaltakra. Internal identifier: EKR000763082024/1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45232220 Substation construction work Additional classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45315400 High voltage installation work, 45315500 Medium-voltage installation work, 45315600 Low-voltage installation work 5.1.2. Place of performance Postal address: Környe 0284 Town: Győr Postcode: 9027 Country subdivision (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221) Country: Hungary Additional information: Tatabánya Ipari Park 5.1.3. Estimated duration Duration: 289 Days 5.1.4. Renewal Maximum renewals: 0 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) Additional information: BT-36 értelmezése: Vállalkozó feladatainak teljes körű, szerződésszerű teljesítési határideje: a munkaterület első átadásától számított számított 289 munkanapon belül. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot alkalmazza. 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Technical and professional ability Name: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése Description: A Kr. 1. § (1) alapján az AT az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (az EEKD IV. rész α pont kitöltését). Irányadóak a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdései! A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: M.1. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § ((2a) bekezdés a) pont alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § ((2a) bekezdés a) pont alapján: AK a felhívás feladását megelőző 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen); - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját: év/hónap/nap pontossággal); - a teljesítés helyét; - a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét); - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük. Közös teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak, figyelemmel arra, hogy AK az értékelés során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során. A teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22. § (5) bekezdés szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alkalmassági feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható. Ha AT a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is. Az M.1.A) és M.1.B. alkalmasság igazolása külön-külön referencia igazolással is teljesíthető. M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, v. képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell: - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat (olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelményben szerzett tapasztalat egyértelműen megállapítható) az ajánlat benyújtáskori munkáltatója minden kétséget kizáróan beazonosítható. A többlettapasztalat megajánlása esetén a szakember önéletrajzát teljeskörűen, mind alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával szükséges benyújtani. A szakmai gyakorlat időtartamát év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe. AK kizárólag teljesített egész hónapokat vesz figyelembe. - végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatát, - szakember az irányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra vonatkozóan, hogy a többlettapasztalat megajánlása esetén már az ajánlatban szükséges benyújtani a fentiekben felsorolt igazolásokat. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Description: M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciamunkákkal: M.1.A.) (építészet) a) legalább 1 db új NAF/NAF és/vagy NAF/KÖF transzformátor mező építési munkáira vonatkozó referenciával és b) legalább 75 m2 bruttó alapterületű és min. 11 kV-os kapcsoló-berendezés elhelyezésére alkalmas kapcsolóépület építészeti kivitelezési munkáira vonatkozó referenciával. Az M.1.A.) (építészet) a) és b) pontjának való megfelelés külön-külön szerződésből igazolható. M.1.B.) (villamos technológia) a) legalább 1 db NAF/NAF és/vagy NAF/KÖF transzformátor mező primer és szekunder technológiai munkára vonatkozó referenciával és b) legalább 75 m2 bruttó alapterületű és min. 11 kV-os kapcsoló-berendezés elhelyezésére alkalmas kapcsolóépület villamos-technológiai kivitelezési munkáira vonatkozó referenciával. Az M.1.B.) (villamos technológia) a) pontjának való megfelelés legfeljebb 2 db szerződésből igazolható, primer és szekunder technológiai munkák külön-külön szerződés keretében is bemutathatóak. Az M.1.B.) (villamos technológia) b) pontjának való megfelelés 1 db szerződésből igazolható. A NAF feszültségszint tekintetében minimum 110 kV-os, vagy annál nagyobb feszültségszintű alállomásban végzett tevékenységet fogad el az Ajánlatkérő. A referenciamunka akkor tekinthető a hirdetmény feladását megelőző 5 éven belül megvalósítottnak, ha legfeljebb nyolc éven belül megkezdett és ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére a felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § ((2a) bekezdés a) pontjára, valamint a Kr. 21/A.§ rendelkezéseire. Alállomási szintű primer rendszeren végzett munka alatt érti AK: szabadtéri NAF transzformátor mező létesítési, rekonstrukciós munkáinak komplett végzését (Primer létesítés alatt a készülék alapra helyezést, készülék bekötést, gyűjtősín szerelést, kábelezést, sodronyozást és az üzembe helyezés előtti kivitelezői vizsgálatokat érti). Alállomási szintű szekunder rendszer, alállomási szintű energiaellátó rendszeren végzett munkák alatt érti AK például: az egyen- és váltakozóáramú energiaellátást, védelmi célú jelátvitelt szolgáló optikai hálózat létesítést, védelmi- irányítástechnikai szereléseket, üzembe helyezés előtti kivitelezői vizsgálatokat érti. M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberrel: M.2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki legalább középfokú építő és/vagy magasépítő és/vagy építőmérnök vagy az előbbiekkel egyenértékű szakirányú végzettséggel és legalább 36 naptári hónap időtartamú szakmai tapasztalattal rendelkezik NAF/NAF és/vagy NAF/KÖF alállomás építési/felújítási munkáinak helyszíni munkavezetése körében. Alállomás helyszíni munkavezetésben szerzett gyakorlat alatt Ajánlatkérő valamely kivitelezés során az építési beruházás alatti tevékenységet érti (nem az alállomás üzembehelyezését követő tevékenységet). Ajánlatkérő NAF/KÖF alállomás építési/felújítási munkái alatt NAF/KÖF transzformátor mező építési munkáit érti, valamint a NAF/NAF alállomás építési/felújítási munkái alatt NAF/NAF transzformátor mező építési munkáit érti. Az M.2.1. pontban megadott szakembernek a helyszíni munkavégzés teljes időtartama alatt a munkaterületen kell tartózkodnia. Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy az önéletrajzban az alkalmassági feltétel feletti többlettapasztalatot külön kezdő és befejezési időponttal (min. év/hónap pontossággal) szükséges feltüntetni. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, és a Kr. 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Suitability to pursue the professional activity Name: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése Description: SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. Kr. 21.§ (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései is irányadók. Use of this criterion: Used Criterion: Type: Technical and professional ability Name: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Description: SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek (http://regisztracio.kivreg.hu/), ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. Use of this criterion: Used 5.1.10. Award criteria Criterion: Type: Quality Description: A kivitelezési munkák esetében előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt további jótállási idő (pontozás: 0-36 naptári hónap között egyenes arányosítással. 36 hónap és ezen felüli megajánlásra maximális pont jár) Weight (points, exact): 15 Criterion: Type: Quality Description: Az M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelményre bemutatott szakember alállomási kivitelezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max. 12 hónap, legkedvezőbb: 12 hónap) Weight (points, exact): 15 Criterion: Type: Price Description: Ajánlati ár (nettó HUF, tartalékkeret nélkül) Weight (points, exact): 70 Justification for not indicating the weighting of the award criteria: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-100. 5.1.11. Procurement documents Languages in which the procurement documents are officially available: Hungarian Deadline for requesting additional information: 28/07/2024 11:00:00 (UTC+2) Address of the procurement documents: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000763082024/reszletek 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000763082024/reszletek Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian Electronic catalogue: Not allowed Variants: Not allowed Description of the financial guarantee: Jelen eljárás tekintetében nem releváns. Deadline for receipt of tenders: 07/08/2024 11:00:00 (UTC+2) Deadline until which the tender must remain valid: 60 Days Information about public opening: Opening date: 07/08/2024 13:00:00 (UTC+2) Place: https://ekr.gov.hu Additional information: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint. Terms of contract: The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No Conditions relating to the performance of the contract: Jótállás: A kötelező jótállás időtartama a sikeres átadás/átvételétől számított minimum 24 hónap. Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont körében értékeli a kötelező minimumon felül vállalt jótállást (maximum további 36 hónap, összesen 60 hónap). Késedelmi kötbér: teljes nettó szerződéses ellenértékének 1%/nap, legfeljebb nettó szerződéses ellenértékének 20%-a az adott késedelmes teljesítésre (a részhatáridőket és a véghatáridőt is beleértve) vonatkoztatva. Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett munka nettó szerződéses árának 30%-a. Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett munka nettó szerződéses árának 20%-a. A kötbérszámítás alapjait a tartalékkeret nélküli összegek képezik. Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet, valamint az E.ON Hungária Csoport építési beruházásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) tartalmazzák. A non-disclosure agreement is required: no Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: yes Electronic payment will be used: yes Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához és a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg. Financial arrangement: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. A szerződött összeg fix átalányár. A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő nyertes ajánlattevő részére 5% előleget biztosít. Ajánlatkérő 5 db részszámla és egy végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás értéke. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét követően, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 135. § (3)-(4) bekezdés, a Ptk. 6:130 § (1) - (2) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a. AK tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a. A részl. fiz. felt. a közbesz. dokum. tartalmazza. Information about review deadlines: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. §-a szerint. 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system Electronic auction: no 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Organisation providing additional information about the procurement procedure: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Organisation receiving requests to participate: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Organisation processing tenders: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. TED eSender: Közbeszerzési Hatóság 8. Organisations 8.1. ORG-0004 Official name: Közbeszerzési Hatóság Registration number: EKRSZ_40664534 Postal address: Riadó utca 5. Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: hirdetmeny@kt.hu Telephone: +36 18828635 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organisation: TED eSender 8.1. ORG-0001 Official name: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Registration number: 10741980208 Postal address: Kandó Kálmán Utca 11-13. Town: Győr Postcode: 9027 Country subdivision (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221) Country: Hungary Contact point: Petri Ingrid Bernadett Email: Ingrid-Bernadett.Petri@eon-hungaria.com Telephone: +36 301401877 Fax: +36 40220220 Internet address: https://www.eon.hu Roles of this organisation: Buyer Group leader Organisation providing additional information about the procurement procedure Organisation receiving requests to participate Organisation processing tenders 8.1. ORG-0002 Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Registration number: 15329190-2-41 Postal address: Riadó u. 5 Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: dontobizottsag@kt.hu Telephone: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organisation: Review organisation 8.1. ORG-0003 Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Registration number: 15329190-2-41 Postal address: Riadó u. 5 Town: Budapest Postcode: 1026 Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110) Country: Hungary Email: dontobizottsag@kt.hu Telephone: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internet address: https://kozbeszerzes.hu Roles of this organisation: Organisation providing more information on the review procedures 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: af2b073f-f4a2-42b8-97eb-005edbc79f08 - 02 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice subtype: 17 Notice dispatch date: 02/07/2024 07:56:26 (UTC+2) Notice dispatch date (eSender): 01/07/2024 15:24:37 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: Hungarian 11.2. Publication information Notice publication number: 394359-2024 OJ S issue number: 128/2024 Publication date: 03/07/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/394359-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/394359-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/394359-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/394359-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/394359-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/394359-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/394359-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/394359-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/394359-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/394359-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/394359-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/394359-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/394359-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/394359-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/394359-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/394359-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/394359-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/394359-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/394359-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/394359-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/394359-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/394359-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/394359-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/394359-2024/pdf
NAICS
Business Professional Other Similar Organizations (except Business Offices of Physical Professional Offices of Physical
CPVS
Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
UNSPSC
-
Regions
Eastern Europe Europe
Sectors
Civil Works Building Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Industry Building Material
URL
Download Document
Share