Title	令和6年度上川中部森林管理署骨材等単価契約(電子調達対象案件) 令和6年度上川中部森林管理署骨材等単価契約(電子調達対象案件) 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和６年４月１７日分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長猪股英史１競争入札に付...
Country	Japan
Language	Japanese
Organization	林野庁北海道森林管理局北海道札幌市
Published Date	17.04.2024
Deadline Date	18.07.2024
Overview	令和6年度上川中部森林管理署骨材等単価契約(電子調達対象案件) 令和6年度上川中部森林管理署骨材等単価契約(電子調達対象案件) 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和６年４月１７日分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長猪股英史１競争入札に付... 林野庁北海道森林管理局北海道札幌市入札情報は以下の通りです。件名令和6年度上川中部森林管理署骨材等単価契約(電子調達対象案件) 公示日または更新日 2024 年 4 月 17 日組織北海道札幌市取得日 2024 年 4 月 17 日 21:42:59 仕様書等1(PDF : 735KB) 公告内容入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和６年４月１７日分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長猪股英史１競争入札に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札により難い場合は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(１)物件名令和６年度上川中部森林管理署骨材等単価契約(２)規格及び数量別紙単価内訳書のとおり(３)納入場所上川中部署森林管理署管内一円(４)契約日落札決定後７日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１条)第１条第１項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(５)納入期間契約締結日の翌日～令和６年１２月２０日(金曜日)まで２競争参加資格(１)予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第７０条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(２)予決令第７１条の規定に該当しない者であること。(３)令和04･05･06年度一般競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』の『土木・建設・建築材料』においてＡ、Ｂ、Ｃ、またはＤの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(４)北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(５)アシステムにより入札する場合令和６年５月７日(火曜日)午後１時までに上記(３)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ紙入札より入札する場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(３)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和６年５月７日(火曜日)午後１時までに５の(１)に示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は当日の入札開始時刻の１０分前までに６の(２)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。３入札方法(１) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(２)落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。４契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を交付する場所並びに日時(１) 掲載場所契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ＞公売・入札情報＞競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等＞資料７：北海道森林管理局競争契約入札心得』(２)日時令和６年４月１７日(水曜日)～令和６年５月７日(火曜日)５仕様書等に対する質問(１)仕様書等に対する質問がある場合においては、次により書面で提出すること。ア受領期限令和６年４月２６日(金曜日)午後５時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前９時から午後５時まで。(ただし、正午～午後１時を除く。)イ提出場所上川中部森林管理署総務グループ(総括事務管理官)〒０７０－８００３旭川市神楽３条５丁目３番１１号電話０１６６－６１－０２０６メールアドレス：h_kamikawacyubu@maff.go.jpウ提出方法書面の持参、電子メール、システム又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(２)(１)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(１)の質問及び回答書は次のとおり閲覧に供するとともに、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間令和６年５月２日(木曜日)～令和６年５月７日(火曜日)６入札及び開札の場所、日時及び入札書の提出方法(１) システムにより入札する場合入札開始日令和６年５月２日(木曜日)午前９時００分入札締切令和６年５月８日(水曜日)午前１１時００分締切後直ちに開札する。(２) 紙入札により入札する場合場所上川中部森林管理署会議室旭川市神楽３条５丁目３番１１号日時令和６年５月８日(水曜日)午前１１時００分入札開始締切後直ちに開札する。(３)郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日時令和６年５月７日(火曜日)午後５時まで送付先〒０７０－８００３旭川市神楽３条５丁目３番１１号上川中部森林管理署総務グループ(総括事務管理官)※郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。７入札保証金及び契約保証金免除する。８落札者の決定方法予決令第７９条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。９入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格にない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(１)本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(２)システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(３)システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(４) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和 4 年 9 月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ１農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ＞公売・入札情報＞発注者綱紀保持対策』２農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針２０２０について(令和２年７月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。紙入札参加届１発注物件(業務)名２電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日：令和年月日)イ電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日：令和年月日)ウその他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和年月日住所商号又は名称代表者氏名様式第５号(第４条)入札書令和年月日分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長猪股英史殿(入札者)住所商号及び名称代表者氏名(代理人)氏名￥ただし、「令和６年度上川中部森林管理署骨材等単価契約」の代金内訳は別紙のとおり上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書を承知の上、入札します。(注意事項)１金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。２用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用すること。別紙品名規格(ｍｍ) 運搬距離予定数量単価金額(円)10ｋｍ以上～15ｋｍ未満 10㎥円／㎥15ｋｍ以上～20ｋｍ未満 10㎥円／㎥20ｋｍ以上～25ｋｍ未満 10㎥円／㎥25ｋｍ以上～30ｋｍ未満 10㎥円／㎥30ｋｍ以上～35ｋｍ未満 100㎥円／㎥35ｋｍ以上～40ｋｍ未満 10㎥円／㎥40ｋｍ以上～45ｋｍ未満 10㎥円／㎥45ｋｍ以上～50ｋｍ未満 10㎥円／㎥50ｋｍ以上～55ｋｍ未満 10㎥円／㎥5ｋｍ以上～10ｋｍ未満 10㎥円／㎥10ｋｍ以上～15ｋｍ未満 10㎥円／㎥15ｋｍ以上～20ｋｍ未満 100㎥円／㎥20ｋｍ以上～25ｋｍ未満 100㎥円／㎥25ｋｍ以上～30ｋｍ未満 100㎥円／㎥30ｋｍ以上～35ｋｍ未満 100㎥円／㎥35ｋｍ以上～40ｋｍ未満 100㎥円／㎥40ｋｍ以上～45ｋｍ未満 100㎥円／㎥45ｋｍ以上～50ｋｍ未満 100㎥円／㎥50ｋｍ以上～55ｋｍ未満 10㎥円／㎥55ｋｍ以上～60ｋｍ未満 10㎥円／㎥60ｋｍ以上～65ｋｍ未満 10㎥円／㎥10ｋｍ以上～15ｋｍ未満 10㎥円／㎥15ｋｍ以上～20ｋｍ未満 10㎥円／㎥20ｋｍ以上～25ｋｍ未満 10㎥円／㎥25ｋｍ以上～30ｋｍ未満 10㎥円／㎥30ｋｍ以上～35ｋｍ未満 10㎥円／㎥35ｋｍ以上～40ｋｍ未満 10㎥円／㎥40ｋｍ以上～45ｋｍ未満 10㎥円／㎥45ｋｍ以上～50ｋｍ未満 10㎥円／㎥50ｋｍ以上～55ｋｍ未満 10㎥円／㎥5ｋｍ以上～10ｋｍ未満 10㎥円／㎥10ｋｍ以上～15ｋｍ未満 10㎥円／㎥15ｋｍ以上～20ｋｍ未満 10㎥円／㎥20ｋｍ以上～25ｋｍ未満 10㎥円／㎥25ｋｍ以上～30ｋｍ未満 10㎥円／㎥30ｋｍ以上～35ｋｍ未満 10㎥円／㎥35ｋｍ以上～40ｋｍ未満 10㎥円／㎥40ｋｍ以上～45ｋｍ未満 100㎥円／㎥45ｋｍ以上～50ｋｍ未満 10㎥円／㎥50ｋｍ以上～55ｋｍ未満 10㎥円／㎥計 (入札金額)内訳書切込砂利０～８０割石１５０～２００岩屑･山礫－０～８０切込砕石様式第６号(第４条)委任状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記１入札年月日令和年月日２件名令和６年度上川中部森林管理署骨材等単価契約３入札に関する一切の件令和年月日住所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長猪股英史殿骨材等単価契約書(案)１契約名令和６年度上川中部森林管理署骨材等単価契約２契約金額等(１)予定総契約金額金円(うち消費税及び地方消費税額金円)(２)予定数量及び単価別紙単価内訳書のとおり３納入場所上川中部森林管理署管内一円４納入期間自令和６年月日(契約締結日の翌日)至令和６年１２月２０日５契約保証金免除する。上記契約について、買受人分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長猪股英史(以下「甲」という。)と売渡人(以下「乙」という。)との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自１通を保有する。令和６年月日買受人(甲) 旭川市神楽３条５丁目３番１１号分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長猪股英史売渡人(乙)別紙品名規格(ｍｍ) 運搬距離予定数量単価金額(円)10ｋｍ以上～15ｋｍ未満 10㎥円／㎥15ｋｍ以上～20ｋｍ未満 10㎥円／㎥20ｋｍ以上～25ｋｍ未満 10㎥円／㎥25ｋｍ以上～30ｋｍ未満 10㎥円／㎥30ｋｍ以上～35ｋｍ未満 100㎥円／㎥35ｋｍ以上～40ｋｍ未満 10㎥円／㎥40ｋｍ以上～45ｋｍ未満 10㎥円／㎥45ｋｍ以上～50ｋｍ未満 10㎥円／㎥50ｋｍ以上～55ｋｍ未満 10㎥円／㎥5ｋｍ以上～10ｋｍ未満 10㎥円／㎥10ｋｍ以上～15ｋｍ未満 10㎥円／㎥15ｋｍ以上～20ｋｍ未満 100㎥円／㎥20ｋｍ以上～25ｋｍ未満 100㎥円／㎥25ｋｍ以上～30ｋｍ未満 100㎥円／㎥30ｋｍ以上～35ｋｍ未満 100㎥円／㎥35ｋｍ以上～40ｋｍ未満 100㎥円／㎥40ｋｍ以上～45ｋｍ未満 100㎥円／㎥45ｋｍ以上～50ｋｍ未満 100㎥円／㎥50ｋｍ以上～55ｋｍ未満 10㎥円／㎥55ｋｍ以上～60ｋｍ未満 10㎥円／㎥60ｋｍ以上～65ｋｍ未満 10㎥円／㎥10ｋｍ以上～15ｋｍ未満 10㎥円／㎥15ｋｍ以上～20ｋｍ未満 10㎥円／㎥20ｋｍ以上～25ｋｍ未満 10㎥円／㎥25ｋｍ以上～30ｋｍ未満 10㎥円／㎥30ｋｍ以上～35ｋｍ未満 10㎥円／㎥35ｋｍ以上～40ｋｍ未満 10㎥円／㎥40ｋｍ以上～45ｋｍ未満 10㎥円／㎥45ｋｍ以上～50ｋｍ未満 10㎥円／㎥50ｋｍ以上～55ｋｍ未満 10㎥円／㎥5ｋｍ以上～10ｋｍ未満 10㎥円／㎥10ｋｍ以上～15ｋｍ未満 10㎥円／㎥15ｋｍ以上～20ｋｍ未満 10㎥円／㎥20ｋｍ以上～25ｋｍ未満 10㎥円／㎥25ｋｍ以上～30ｋｍ未満 10㎥円／㎥30ｋｍ以上～35ｋｍ未満 10㎥円／㎥35ｋｍ以上～40ｋｍ未満 10㎥円／㎥40ｋｍ以上～45ｋｍ未満 100㎥円／㎥45ｋｍ以上～50ｋｍ未満 10㎥円／㎥50ｋｍ以上～55ｋｍ未満 10㎥円／㎥注１)単価契約の単価は、１ｍ3当たりの現地着価格とする。注２)運搬距離は、各品目を取り扱うプラントから納入場所までの効率的な距離とする。注３)納品期限は、特別な理由がない限り注文書に示す期限とする。注４)予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。割石１５０～２００令和６年度上川中部森林管理署骨材等単価契約単価内訳書切込砕石０～８０切込砂利０～８０岩屑･山礫－計消費税(10%)合計契約条項第１章総則(契約の目的)第１条乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第２条契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第１項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(納入期限及び納入場所)第３条納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。一納入期限：頭書のとおり二納入場所：頭書のとおり２乙は、前項第１号記載の納入期限までに同項第２号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。(債権譲渡等の禁止)第４条乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第１条の３に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第２条第３項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第２条第２項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。２乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第 467 条若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第２条第２項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。３第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の２の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第５条乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。２乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合 (「再委託比率」という。以下同じ。)が５０パーセント以内の業務とする。３乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。４乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第２項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。５乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第３項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。６甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。７乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。８乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。９再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務 (印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が５０パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が１００万円以下である場合には、軽微な再委託として第２項から第６項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第６条乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(製造工場の届出)第７条甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から５日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。(仕様書等の疑義)第８条乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。２乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(図面等の承認)第９条仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面又は見本等を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面又は見本等(以下「承認図面等」という。)は、仕様書に添付された図面又は見本等の一部となったものとみなす。承認図面等が仕様書に添付された図面、見本又は図書に定めるところと矛盾する場合は、承認図面等が優先する。２乙は、承認図面等に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。(納入計画の届出)第１０条乙は、甲が指示した場合は、甲の指定する書面により速やかに納入の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。 (包装、梱包及び運送)第１１条乙は、仕様書等に定めるところにより、契約物品に必要な包装及び梱包を行うものとする。２包装、梱包及び納入場所までの運送並びに契約物品の据付け調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。第２章契約の履行(検査の申請、物品の納入等)第１２条乙は、契約物品を納入場所に納入(仕様書等に定める契約物品の据付け調整等を含む。以下同じ。)しようとするときは、書面により検査の申請を行い、甲の指示を受けるものとする。２乙は、契約物品を納入するときは、書面により甲又は甲が指定する納入場所の局所の長に通知するものとする。３前項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する納入場所の局所の長又はそれぞれの指定する職員の確認を受けたのち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に格納するものとする。４乙は、甲が指定する納入場所の局所に納入する契約物品については、甲の指示するところにより、納入したことを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。５乙は、第三者に契約物品を納入させる場合には、仕様書等に定める納入方法及び第３項に規定する事項を契約物品を持ち込む者に遵守させるものとする。(検査)第１３条甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により申請を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。２甲は、必要があると認めるときは、乙が契約物品を納入する前に、乙の製造工場又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。３甲は、前２項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定による申請を受理した日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。４乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。５乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。６検査職員は、検査に当たり、必要があると認めるときは、契約物品の品質性能に関し、必要な書類の提出を求めるほか、契約物品の一部を破壊、分解又は理化学試験により検査をすることができる。７検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。８甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。(代品等に係る検査)第１４条乙は、前条に規定する検査に不合格となった場合は、第15条の規定により値引受領する場合及び第21条第2項の規定により減額請求する場合を除き、遅滞なくこれを引き取るものとする。また、乙は、甲の要求があれば、甲の指定する期間内に改めて代品を納入し、検査を受けるものとする。この場合において、履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができないものとする。２前項の場合において、相当期間内に乙が引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該物品を返送し、又は保管を託すことができる。３前条の規定は、第１項の代品の検査の場合に準用する。(値引受領)第１５条甲は、第13条の規定による検査の結果、不合格となった契約物品について、使用上支障がないと認めたときは、契約金額について相当額を減額して、その納入を認めることができる。(所有権及び危険負担の移転)第１６条契約物品の所有権は、第14条の規定による検査に合格し、甲が当該物品を受領したとき又は前条の規定により甲が当該物品の納入を認め、それを受領若しくは第21条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該物品の納入を認め、それを受領したときに、乙から甲に移転するものとする。２前項の規定により契約物品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による契約物品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。３契約物品の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。(代金の請求及び支払)第１７条乙は、契約物品を納入した場合において、甲の行うすべての検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。２甲は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。(支払遅延利息)第１８条甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。２前項の規定により計算した遅延利息の額が100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。３甲が第14条第１項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前２項の計算の例に準じ、第１項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。(納入期限の猶予)第１９条乙は、納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。２乙が納入期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める納入期限の猶予の承認の有無にかかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に民法第 404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りでない。３前項の規定による遅滞金のほかに、第29条第１項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。４甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第１項の規定による違約金が生じたときは、同条第３項の規定を適用するものとする。第３章契約の効力等(契約物品の納入不能等の通知)第２０条乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約物品を納入する見込みがなくなった場合、又は契約物品を納入することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。(契約不適合責任)第２１条納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。２前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。３甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第19条第２項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。４甲は、第１項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が第１項に規定する甲の請求に応じない場合、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第29条第１項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。５甲は、第１項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第１項の規定による違約金が生じたときは、同条第３項の規定を適用するものとする。６甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後１年以内に乙に対して通知するものとする。７第１項の規定に基づく成果物の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。８第１項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。９履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第４章契約の変更等(契約の変更)第２２条甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において、必要がある場合は、納入期限、納入場所、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。２前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。３乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限を変更するため、甲と協議することができる。(事情の変更)第２３条甲並びに乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。２前条第２項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。(甲の催告による解除権)第２４条甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一乙が納入期限(第19条第１項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約物品を納入しなかったとき又は納入できないことが客観的に明らかなとき。二第13条第１項の規定による検査に合格しなかったとき。三第21条第４項に該当するとき。四前３号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。五この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。(甲の催告によらない解除権)第２５条甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。一債務の全部の履行が不能であるとき。二乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。五乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。六乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。七前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。２次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。一債務の一部の履行が不能であるとき。二乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。３次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項及び第2項に該当する場合とみなす。一乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第２６条債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第２７条甲は、第24条又は第25条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第２８条甲は、第19条第4項又は第21条第5項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。２前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一債務の履行が不能であるとき。二乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第２９条乙は、第24条又は第25条の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。２前項の規定による違約金のほかに、第19条第２項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。３第１項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の解除権)第３０条乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。２前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。３前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。(知的財産権)第３１条乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。２乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとする。(支払代金の相殺)第３２条この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。第５章談合等の排除特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第３３条甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。一公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の２第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。２乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第３４条乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２ (同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項 (同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。２乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の５に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２第７項の規定の適用があるとき。二前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。３乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。４第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第６章暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第３５条甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第３６条甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一暴力的な要求行為二法的な責任を超えた不当な要求行為三取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五その他前各号に準ずる行為(表明確約)第３７条乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。２乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(下請負契約等に関する契約解除)第３８条乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。２甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第３９条甲は、第35条、第36条又は前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。２乙は、甲が第35条、第36条又は前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第４０条乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第７章秘密の保全(秘密の保全)第４１条甲は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。第８章雑則(調査)第４２条甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。２乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。(紛争の解決)第４３条甲並びに乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。(評価内容の担保)第４４条乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記したすべての内容とする。(裁判所管轄)第４５条この契約に関する訴えは、旭川地方裁判所の専属管轄に属するものとする。区分品名規格運搬距離納入場所納入数量納入期限受領職員検査職員備考計殿令和６年月日付けで貴社と契約した「令和６年度上川中部森林管理署骨材等単価契約」に基づき、下記のとおり注文するので指定した場所に期限まで納入されたい。なお、委細については、受領職員の指示に従うとともに、納入後は立会のうえ、本注文書及び運搬伝票に基づき検査職員の検査を受けられたい。分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長猪股英史注文書令和年月日
NAICS	Scenic and Sightseeing Transportation Scenic and Sightseeing Transportation Scenic and Sightseeing Transportation
CPVS	-
UNSPSC
Regions	APEC Countries Asia Eastern Asia
Sectors	Supply Architecture Banking-Finance-Insurance Postal and Courier Services Roads and Highways-Bridge Telecommunications Water and Sanitation Law and Legal Printing and Publishing Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Electronics Marine
URL	Download Document
Share

Title
令和6年度上川中部森林管理署骨材等単価契約(電子調達対象案件) 令和6年度上川中部森林管理署骨材等単価契約(電子調達対象案件) 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和６年４月１７日分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長猪股英史１競争入札に付...
Country
Japan
Language
Japanese
Organization
林野庁北海道森林管理局北海道札幌市
Published Date
17.04.2024
Deadline Date
18.07.2024
Overview
令和6年度上川中部森林管理署骨材等単価契約(電子調達対象案件) 令和6年度上川中部森林管理署骨材等単価契約(電子調達対象案件) 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和６年４月１７日分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長猪股英史１競争入札に付... 林野庁北海道森林管理局北海道札幌市入札情報は以下の通りです。件名令和6年度上川中部森林管理署骨材等単価契約(電子調達対象案件) 公示日または更新日 2024 年 4 月 17 日組織北海道札幌市取得日 2024 年 4 月 17 日 21:42:59 仕様書等1(PDF : 735KB) 公告内容入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和６年４月１７日分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長猪股英史１競争入札に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札により難い場合は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(１)物件名令和６年度上川中部森林管理署骨材等単価契約(２)規格及び数量別紙単価内訳書のとおり(３)納入場所上川中部署森林管理署管内一円(４)契約日落札決定後７日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和６３年法律第９１条)第１条第１項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(５)納入期間契約締結日の翌日～令和６年１２月２０日(金曜日)まで２競争参加資格(１)予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。)第７０条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(２)予決令第７１条の規定に該当しない者であること。(３)令和04･05･06年度一般競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』の『土木・建設・建築材料』においてＡ、Ｂ、Ｃ、またはＤの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(４)北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(５)アシステムにより入札する場合令和６年５月７日(火曜日)午後１時までに上記(３)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ紙入札より入札する場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(３)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和６年５月７日(火曜日)午後１時までに５の(１)に示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は当日の入札開始時刻の１０分前までに６の(２)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。３入札方法(１) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(２)落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。４契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を交付する場所並びに日時(１) 掲載場所契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ＞公売・入札情報＞競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等＞資料７：北海道森林管理局競争契約入札心得』(２)日時令和６年４月１７日(水曜日)～令和６年５月７日(火曜日)５仕様書等に対する質問(１)仕様書等に対する質問がある場合においては、次により書面で提出すること。ア受領期限令和６年４月２６日(金曜日)午後５時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前９時から午後５時まで。(ただし、正午～午後１時を除く。)イ提出場所上川中部森林管理署総務グループ(総括事務管理官)〒０７０－８００３旭川市神楽３条５丁目３番１１号電話０１６６－６１－０２０６メールアドレス：h_kamikawacyubu@maff.go.jpウ提出方法書面の持参、電子メール、システム又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(２)(１)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(１)の質問及び回答書は次のとおり閲覧に供するとともに、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間令和６年５月２日(木曜日)～令和６年５月７日(火曜日)６入札及び開札の場所、日時及び入札書の提出方法(１) システムにより入札する場合入札開始日令和６年５月２日(木曜日)午前９時００分入札締切令和６年５月８日(水曜日)午前１１時００分締切後直ちに開札する。(２) 紙入札により入札する場合場所上川中部森林管理署会議室旭川市神楽３条５丁目３番１１号日時令和６年５月８日(水曜日)午前１１時００分入札開始締切後直ちに開札する。(３)郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日時令和６年５月７日(火曜日)午後５時まで送付先〒０７０－８００３旭川市神楽３条５丁目３番１１号上川中部森林管理署総務グループ(総括事務管理官)※郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。７入札保証金及び契約保証金免除する。８落札者の決定方法予決令第７９条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。９入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格にない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(１)本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(２)システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(３)システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(４) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和 4 年 9 月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ１農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ＞公売・入札情報＞発注者綱紀保持対策』２農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針２０２０について(令和２年７月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。紙入札参加届１発注物件(業務)名２電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日：令和年月日)イ電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日：令和年月日)ウその他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和年月日住所商号又は名称代表者氏名様式第５号(第４条)入札書令和年月日分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長猪股英史殿(入札者)住所商号及び名称代表者氏名(代理人)氏名￥ただし、「令和６年度上川中部森林管理署骨材等単価契約」の代金内訳は別紙のとおり上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書を承知の上、入札します。(注意事項)１金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。２用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用すること。別紙品名規格(ｍｍ) 運搬距離予定数量単価金額(円)10ｋｍ以上～15ｋｍ未満 10㎥円／㎥15ｋｍ以上～20ｋｍ未満 10㎥円／㎥20ｋｍ以上～25ｋｍ未満 10㎥円／㎥25ｋｍ以上～30ｋｍ未満 10㎥円／㎥30ｋｍ以上～35ｋｍ未満 100㎥円／㎥35ｋｍ以上～40ｋｍ未満 10㎥円／㎥40ｋｍ以上～45ｋｍ未満 10㎥円／㎥45ｋｍ以上～50ｋｍ未満 10㎥円／㎥50ｋｍ以上～55ｋｍ未満 10㎥円／㎥5ｋｍ以上～10ｋｍ未満 10㎥円／㎥10ｋｍ以上～15ｋｍ未満 10㎥円／㎥15ｋｍ以上～20ｋｍ未満 100㎥円／㎥20ｋｍ以上～25ｋｍ未満 100㎥円／㎥25ｋｍ以上～30ｋｍ未満 100㎥円／㎥30ｋｍ以上～35ｋｍ未満 100㎥円／㎥35ｋｍ以上～40ｋｍ未満 100㎥円／㎥40ｋｍ以上～45ｋｍ未満 100㎥円／㎥45ｋｍ以上～50ｋｍ未満 100㎥円／㎥50ｋｍ以上～55ｋｍ未満 10㎥円／㎥55ｋｍ以上～60ｋｍ未満 10㎥円／㎥60ｋｍ以上～65ｋｍ未満 10㎥円／㎥10ｋｍ以上～15ｋｍ未満 10㎥円／㎥15ｋｍ以上～20ｋｍ未満 10㎥円／㎥20ｋｍ以上～25ｋｍ未満 10㎥円／㎥25ｋｍ以上～30ｋｍ未満 10㎥円／㎥30ｋｍ以上～35ｋｍ未満 10㎥円／㎥35ｋｍ以上～40ｋｍ未満 10㎥円／㎥40ｋｍ以上～45ｋｍ未満 10㎥円／㎥45ｋｍ以上～50ｋｍ未満 10㎥円／㎥50ｋｍ以上～55ｋｍ未満 10㎥円／㎥5ｋｍ以上～10ｋｍ未満 10㎥円／㎥10ｋｍ以上～15ｋｍ未満 10㎥円／㎥15ｋｍ以上～20ｋｍ未満 10㎥円／㎥20ｋｍ以上～25ｋｍ未満 10㎥円／㎥25ｋｍ以上～30ｋｍ未満 10㎥円／㎥30ｋｍ以上～35ｋｍ未満 10㎥円／㎥35ｋｍ以上～40ｋｍ未満 10㎥円／㎥40ｋｍ以上～45ｋｍ未満 100㎥円／㎥45ｋｍ以上～50ｋｍ未満 10㎥円／㎥50ｋｍ以上～55ｋｍ未満 10㎥円／㎥計 (入札金額)内訳書切込砂利０～８０割石１５０～２００岩屑･山礫－０～８０切込砕石様式第６号(第４条)委任状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記１入札年月日令和年月日２件名令和６年度上川中部森林管理署骨材等単価契約３入札に関する一切の件令和年月日住所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長猪股英史殿骨材等単価契約書(案)１契約名令和６年度上川中部森林管理署骨材等単価契約２契約金額等(１)予定総契約金額金円(うち消費税及び地方消費税額金円)(２)予定数量及び単価別紙単価内訳書のとおり３納入場所上川中部森林管理署管内一円４納入期間自令和６年月日(契約締結日の翌日)至令和６年１２月２０日５契約保証金免除する。上記契約について、買受人分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長猪股英史(以下「甲」という。)と売渡人(以下「乙」という。)との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自１通を保有する。令和６年月日買受人(甲) 旭川市神楽３条５丁目３番１１号分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長猪股英史売渡人(乙)別紙品名規格(ｍｍ) 運搬距離予定数量単価金額(円)10ｋｍ以上～15ｋｍ未満 10㎥円／㎥15ｋｍ以上～20ｋｍ未満 10㎥円／㎥20ｋｍ以上～25ｋｍ未満 10㎥円／㎥25ｋｍ以上～30ｋｍ未満 10㎥円／㎥30ｋｍ以上～35ｋｍ未満 100㎥円／㎥35ｋｍ以上～40ｋｍ未満 10㎥円／㎥40ｋｍ以上～45ｋｍ未満 10㎥円／㎥45ｋｍ以上～50ｋｍ未満 10㎥円／㎥50ｋｍ以上～55ｋｍ未満 10㎥円／㎥5ｋｍ以上～10ｋｍ未満 10㎥円／㎥10ｋｍ以上～15ｋｍ未満 10㎥円／㎥15ｋｍ以上～20ｋｍ未満 100㎥円／㎥20ｋｍ以上～25ｋｍ未満 100㎥円／㎥25ｋｍ以上～30ｋｍ未満 100㎥円／㎥30ｋｍ以上～35ｋｍ未満 100㎥円／㎥35ｋｍ以上～40ｋｍ未満 100㎥円／㎥40ｋｍ以上～45ｋｍ未満 100㎥円／㎥45ｋｍ以上～50ｋｍ未満 100㎥円／㎥50ｋｍ以上～55ｋｍ未満 10㎥円／㎥55ｋｍ以上～60ｋｍ未満 10㎥円／㎥60ｋｍ以上～65ｋｍ未満 10㎥円／㎥10ｋｍ以上～15ｋｍ未満 10㎥円／㎥15ｋｍ以上～20ｋｍ未満 10㎥円／㎥20ｋｍ以上～25ｋｍ未満 10㎥円／㎥25ｋｍ以上～30ｋｍ未満 10㎥円／㎥30ｋｍ以上～35ｋｍ未満 10㎥円／㎥35ｋｍ以上～40ｋｍ未満 10㎥円／㎥40ｋｍ以上～45ｋｍ未満 10㎥円／㎥45ｋｍ以上～50ｋｍ未満 10㎥円／㎥50ｋｍ以上～55ｋｍ未満 10㎥円／㎥5ｋｍ以上～10ｋｍ未満 10㎥円／㎥10ｋｍ以上～15ｋｍ未満 10㎥円／㎥15ｋｍ以上～20ｋｍ未満 10㎥円／㎥20ｋｍ以上～25ｋｍ未満 10㎥円／㎥25ｋｍ以上～30ｋｍ未満 10㎥円／㎥30ｋｍ以上～35ｋｍ未満 10㎥円／㎥35ｋｍ以上～40ｋｍ未満 10㎥円／㎥40ｋｍ以上～45ｋｍ未満 100㎥円／㎥45ｋｍ以上～50ｋｍ未満 10㎥円／㎥50ｋｍ以上～55ｋｍ未満 10㎥円／㎥注１)単価契約の単価は、１ｍ3当たりの現地着価格とする。注２)運搬距離は、各品目を取り扱うプラントから納入場所までの効率的な距離とする。注３)納品期限は、特別な理由がない限り注文書に示す期限とする。注４)予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。割石１５０～２００令和６年度上川中部森林管理署骨材等単価契約単価内訳書切込砕石０～８０切込砂利０～８０岩屑･山礫－計消費税(10%)合計契約条項第１章総則(契約の目的)第１条乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第２条契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第１項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(納入期限及び納入場所)第３条納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。一納入期限：頭書のとおり二納入場所：頭書のとおり２乙は、前項第１号記載の納入期限までに同項第２号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。(債権譲渡等の禁止)第４条乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第１条の３に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第２条第３項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第２条第２項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。２乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第 467 条若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第２条第２項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。３第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の２の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第５条乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。２乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合 (「再委託比率」という。以下同じ。)が５０パーセント以内の業務とする。３乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。４乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第２項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。５乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第３項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。６甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。７乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。８乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。９再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務 (印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が５０パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が１００万円以下である場合には、軽微な再委託として第２項から第６項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第６条乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(製造工場の届出)第７条甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から５日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。(仕様書等の疑義)第８条乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。２乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(図面等の承認)第９条仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面又は見本等を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面又は見本等(以下「承認図面等」という。)は、仕様書に添付された図面又は見本等の一部となったものとみなす。承認図面等が仕様書に添付された図面、見本又は図書に定めるところと矛盾する場合は、承認図面等が優先する。２乙は、承認図面等に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。(納入計画の届出)第１０条乙は、甲が指示した場合は、甲の指定する書面により速やかに納入の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。 (包装、梱包及び運送)第１１条乙は、仕様書等に定めるところにより、契約物品に必要な包装及び梱包を行うものとする。２包装、梱包及び納入場所までの運送並びに契約物品の据付け調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。第２章契約の履行(検査の申請、物品の納入等)第１２条乙は、契約物品を納入場所に納入(仕様書等に定める契約物品の据付け調整等を含む。以下同じ。)しようとするときは、書面により検査の申請を行い、甲の指示を受けるものとする。２乙は、契約物品を納入するときは、書面により甲又は甲が指定する納入場所の局所の長に通知するものとする。３前項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する納入場所の局所の長又はそれぞれの指定する職員の確認を受けたのち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に格納するものとする。４乙は、甲が指定する納入場所の局所に納入する契約物品については、甲の指示するところにより、納入したことを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。５乙は、第三者に契約物品を納入させる場合には、仕様書等に定める納入方法及び第３項に規定する事項を契約物品を持ち込む者に遵守させるものとする。(検査)第１３条甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により申請を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。２甲は、必要があると認めるときは、乙が契約物品を納入する前に、乙の製造工場又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。３甲は、前２項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定による申請を受理した日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。４乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。５乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。６検査職員は、検査に当たり、必要があると認めるときは、契約物品の品質性能に関し、必要な書類の提出を求めるほか、契約物品の一部を破壊、分解又は理化学試験により検査をすることができる。７検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。８甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。(代品等に係る検査)第１４条乙は、前条に規定する検査に不合格となった場合は、第15条の規定により値引受領する場合及び第21条第2項の規定により減額請求する場合を除き、遅滞なくこれを引き取るものとする。また、乙は、甲の要求があれば、甲の指定する期間内に改めて代品を納入し、検査を受けるものとする。この場合において、履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができないものとする。２前項の場合において、相当期間内に乙が引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該物品を返送し、又は保管を託すことができる。３前条の規定は、第１項の代品の検査の場合に準用する。(値引受領)第１５条甲は、第13条の規定による検査の結果、不合格となった契約物品について、使用上支障がないと認めたときは、契約金額について相当額を減額して、その納入を認めることができる。(所有権及び危険負担の移転)第１６条契約物品の所有権は、第14条の規定による検査に合格し、甲が当該物品を受領したとき又は前条の規定により甲が当該物品の納入を認め、それを受領若しくは第21条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該物品の納入を認め、それを受領したときに、乙から甲に移転するものとする。２前項の規定により契約物品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による契約物品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。３契約物品の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。(代金の請求及び支払)第１７条乙は、契約物品を納入した場合において、甲の行うすべての検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。２甲は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。(支払遅延利息)第１８条甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。２前項の規定により計算した遅延利息の額が100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。３甲が第14条第１項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前２項の計算の例に準じ、第１項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。(納入期限の猶予)第１９条乙は、納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。２乙が納入期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める納入期限の猶予の承認の有無にかかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に民法第 404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りでない。３前項の規定による遅滞金のほかに、第29条第１項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。４甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第１項の規定による違約金が生じたときは、同条第３項の規定を適用するものとする。第３章契約の効力等(契約物品の納入不能等の通知)第２０条乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約物品を納入する見込みがなくなった場合、又は契約物品を納入することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。(契約不適合責任)第２１条納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。２前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。３甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第19条第２項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。４甲は、第１項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が第１項に規定する甲の請求に応じない場合、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第29条第１項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。５甲は、第１項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第１項の規定による違約金が生じたときは、同条第３項の規定を適用するものとする。６甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後１年以内に乙に対して通知するものとする。７第１項の規定に基づく成果物の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。８第１項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。９履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第４章契約の変更等(契約の変更)第２２条甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において、必要がある場合は、納入期限、納入場所、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。２前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。３乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限を変更するため、甲と協議することができる。(事情の変更)第２３条甲並びに乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。２前条第２項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。(甲の催告による解除権)第２４条甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一乙が納入期限(第19条第１項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約物品を納入しなかったとき又は納入できないことが客観的に明らかなとき。二第13条第１項の規定による検査に合格しなかったとき。三第21条第４項に該当するとき。四前３号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。五この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。(甲の催告によらない解除権)第２５条甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。一債務の全部の履行が不能であるとき。二乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。五乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。六乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。七前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。２次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。一債務の一部の履行が不能であるとき。二乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。３次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項及び第2項に該当する場合とみなす。一乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第２６条債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第２７条甲は、第24条又は第25条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第２８条甲は、第19条第4項又は第21条第5項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。２前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一債務の履行が不能であるとき。二乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第２９条乙は、第24条又は第25条の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。２前項の規定による違約金のほかに、第19条第２項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。３第１項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の解除権)第３０条乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。２前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。３前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。(知的財産権)第３１条乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。２乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとする。(支払代金の相殺)第３２条この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。第５章談合等の排除特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第３３条甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。一公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の２第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。２乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第３４条乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２ (同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項 (同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。２乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の５に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２第７項の規定の適用があるとき。二前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。３乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。４第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第６章暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第３５条甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第３６条甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一暴力的な要求行為二法的な責任を超えた不当な要求行為三取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五その他前各号に準ずる行為(表明確約)第３７条乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。２乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(下請負契約等に関する契約解除)第３８条乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。２甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第３９条甲は、第35条、第36条又は前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。２乙は、甲が第35条、第36条又は前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第４０条乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第７章秘密の保全(秘密の保全)第４１条甲は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。第８章雑則(調査)第４２条甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。２乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。(紛争の解決)第４３条甲並びに乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。(評価内容の担保)第４４条乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記したすべての内容とする。(裁判所管轄)第４５条この契約に関する訴えは、旭川地方裁判所の専属管轄に属するものとする。区分品名規格運搬距離納入場所納入数量納入期限受領職員検査職員備考計殿令和６年月日付けで貴社と契約した「令和６年度上川中部森林管理署骨材等単価契約」に基づき、下記のとおり注文するので指定した場所に期限まで納入されたい。なお、委細については、受領職員の指示に従うとともに、納入後は立会のうえ、本注文書及び運搬伝票に基づき検査職員の検査を受けられたい。分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長猪股英史注文書令和年月日
NAICS
Scenic and Sightseeing Transportation Scenic and Sightseeing Transportation Scenic and Sightseeing Transportation
CPVS
-
UNSPSC
-
Regions
APEC Countries Asia Eastern Asia
Sectors
Supply Architecture Banking-Finance-Insurance Postal and Courier Services Roads and Highways-Bridge Telecommunications Water and Sanitation Law and Legal Printing and Publishing Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Electronics Marine
URL
Download Document
Share