Sign up now to have the right to view
50 tenders for free.
Title |
РАЗРАБОТКА ПСД И ДЕФЕКТНОГО АКТА ПО ОБЪЕКТУ: "КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ШКОЛЫ ИМ. ЛЕНИНА В С.КЫЗЫЛ-АДЫР АЙТМАТОВСКОГО РАЙОНА, ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ" ВИД ЗАКУПОЧНЫХ услуг ПЛАНИРУЕМАЯ СУММА : 455,811 Учреждение «Таласское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» 240701453274277 |
|||
---|---|---|---|---|
You can sign up and unlock it for freeAccess to Public and Private Sector Business Opportunities for 200+ Countries |
||||
Country | ||||
Language | Russian | |||
Organization | ||||
Published Date | 01.07.2024 | |||
Deadline Date | 16.07.2024 | |||
Overview |
РАЗРАБОТКА ПСД И ДЕФЕКТНОГО АКТА ПО ОБЪЕКТУ: "КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ШКОЛЫ ИМ. ЛЕНИНА В С.КЫЗЫЛ-АДЫР АЙТМАТОВСКОГО РАЙОНА, ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ" ВИД ЗАКУПОЧНЫХ услуг ПЛАНИРУЕМАЯ СУММА : 455,811 Учреждение «Таласское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» 240701453274277 СПОСОБ ЗАКУПКИ НЕОГРАНИЧЕН (ДВА ПАКЕТА НЕОГРАНИЧЕННО) Планы Бюджетное Учреждение «Таласское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» Общие данные Разъяснение и предзакупочное совещание Изменения в документации по закупке Хронология событий Номер240701453274277 Наименование закупкиРазработка ПСД и дефектного акта по объекту: "Капитального ремонта школы им. Ленина в с.Кызыл-Адыр Айтматовского района, Таласской области" Закупающая организацияУчреждение «Таласское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» Формат закупокНеограниченный: двухпакетный способ Метод закупокНеограниченный Способ оценки предложенийСтандартная оценка Планируемая сумма455 811 Дата публикации01 июля 2024 17:49 Валюта предложения поставщикаКыргызский сом Срок подачи предложений поставщиков16 июля 2024 09:00 Срок действия предложений поставщиков30 Гарантийное обеспечение предложения поставщикаРазмер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): 1% Срок действия ГОПП: 40 дней Официальное информационное письмо по банковскому реквизитустраница главная.docx Инструкции по подготовке предложенийINSTRUKTSIYA dlya postavsh'ikov.docx Информация об организации Наименование организацииУчреждение «Таласское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» Фактический адресул. Бердике баатыра №287 Рабочий телефон0342253073 Осталось до закупки * Все объявления данной организации * Лоты \ L001-01 Наименование лотаРазработка ПСД и дефектного акта по объекту: "Капитального ремонта школы им. Ленина в с.Кызыл-Адыр Айтматовского района, Таласской области" Сумма455 811 Адрес и Место работ / услуг Г.ТАЛАС УЛ.БЕРДИКЕ-БААТЫРА №287 2-ЭТАЖ 200 КАБИНЕТ Срок выполнения работ 30 ДНЕЙ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА График работ / услуг Загрузка ..... Квалификационные требования № Квалификация Требование 1 Бухгалтерский баланс со всеми приложениями Предоставить сканированные копии оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями, заверенные печатью и подписью организации или предоставить сканированную копию оригинала Единой налоговой декларации, принятой ГНС при ПКР, (в случае сдачи ЕНД вручную, заверенный уполномоченным государственным органом) за последние 2 года 2 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов 3 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов 4 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок. 5 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации 6 Другое требование Иметь опыт выполнения услуг по проектированию объектов капитального строительства не менее (2) аналогичных договоров/услуг на сумму не менее (455 811) сом, приложить договора с номерами закупок 7 Другое требование Иметь в наличии руководителя и ключевых специалистов с опытом выполнения аналогичных по характеру и объему услуг в течении не менее 5 (пяти) лет, включая не менее 3 года на предполагаемой должности, сведения о квалификации и опыте технических специалистов, которые предлагаются для выполнения Договора; приложить сертификаты специалистов, а так же указать точный адрес постоянного офиса. 8 Сведения о судебных и арбитражных разбирательствах Предоставить сведения о судебных и арбитражных разбирательствах, в которые вовлечен Участник конкурса на дату подачи тендерной заявки 9 Документ определяющий основной вид деятельности Предоставить сканированную копию оригинала устава 10 Другое требование Приложить не менее 2 отзывов от ранее выполненных услуг 11 Лицензия, выданная уполномоченным органом Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию) 12 Другое требование Сметы составить согласно утвержденной национальной расценки 2016 года согласно СНиП и ГОСТ Специальные требования Предзакупочное совещаниеНе предусмотрено Критерии оценки предложений Критерий оценки Условие оценки График услуг сроки выполнения Дополнительные требования при оценке полнота запрашиваемых Заказчиком документов Особые условия контракта Гарантийное обеспечение исполнения контрактаВ форме банковских аккредитивов, банковских гарантий, денежных средств, казначейских облигаций, ценных бумаг, выпущенных или обеспеченных Национальным банком Кыргызской Республики в виде депозитных сертификатов на предъявителя, гарантий, залогового обеспечения, выданных физическими или юридическими лицами 1.0 % Сопутствующие услугиНе предусмотрено Банковское сопровождение контрактаНе предусмотрено Технический контроль и испытания Ормонбеков И.Р. Гарантия Гарантийный период: 10 лет Обеспечить исправление дефектов по гарантии: 5 рабочих дней Неустойка за невыполнение гарантийных обязательств Ставка за каждый просроченный день 0.1% за каждый день Максимально вычитаемая сумма 0.5% от цены контракта Урегулирование споровСпоры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в Суд общей юрисдикции Кыргызской Республики Протокол Проект контрактаTipovaya forma kontarkta.docx Платеж Авансовый платеж Не предусмотрено После приемки Не предусмотрено Срок оплаты 30.12.2024 НеустойкиЗа несвоевременное выполнение работ / услуг Ставка за каждый просроченный день 0.01% за каждый день Максимально вычитаемая сумма 0.5% от цены контракта За несвоевременную оплату Ставка за каждый просроченный день 0.01% за каждый день Максимально вычитаемая сумма 0.5% от цены контракта № Раздел документации по закупке Дата подачи Запрос Документы Статус Не найдено ни одной записи. FPNEРазъяснений на страницеRows Per Page1020304050 Загрузка ..... 01 июля 2024 17:49 Опубликован Объявлению присвоен номер : 240701453274277 © 2023 МФ КР Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности © Министерство финансов Кыргызской Республики
|
|||
NAICS | ||||
CPVS |
Ties
Control, safety, signalling and light equipment
Control, safety or signalling equipment for inland waterways
Records
Mange-tout
Balances
Control, safety or signalling equipment for parking facilities
Command, control, communication systems
Control, safety or signalling equipment for port installations
Command, control, communication and computer systems
Sewing and knitting needles, and thimbles
Chairlifts
Pressure-reducing, control, check or safety valves
Control, safety or signalling equipment for roads
Balance equipment
Control, safety or signalling equipment for airports
|
|||
UNSPSC | ||||
Regions | ||||
Sectors | ||||
URL | ||||
Share |
Title |
---|
РАЗРАБОТКА ПСД И ДЕФЕКТНОГО АКТА ПО ОБЪЕКТУ: "КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ШКОЛЫ ИМ. ЛЕНИНА В С.КЫЗЫЛ-АДЫР АЙТМАТОВСКОГО РАЙОНА, ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ" ВИД ЗАКУПОЧНЫХ услуг ПЛАНИРУЕМАЯ СУММА : 455,811 Учреждение «Таласское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» 240701453274277 |
Country |
Language |
Russian |
Organization |
Published Date |
01.07.2024 |
Deadline Date |
16.07.2024 |
Overview |
РАЗРАБОТКА ПСД И ДЕФЕКТНОГО АКТА ПО ОБЪЕКТУ: "КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ШКОЛЫ ИМ. ЛЕНИНА В С.КЫЗЫЛ-АДЫР АЙТМАТОВСКОГО РАЙОНА, ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ" ВИД ЗАКУПОЧНЫХ услуг ПЛАНИРУЕМАЯ СУММА : 455,811 Учреждение «Таласское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» 240701453274277 СПОСОБ ЗАКУПКИ НЕОГРАНИЧЕН (ДВА ПАКЕТА НЕОГРАНИЧЕННО) Планы Бюджетное Учреждение «Таласское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» Общие данные Разъяснение и предзакупочное совещание Изменения в документации по закупке Хронология событий Номер240701453274277 Наименование закупкиРазработка ПСД и дефектного акта по объекту: "Капитального ремонта школы им. Ленина в с.Кызыл-Адыр Айтматовского района, Таласской области" Закупающая организацияУчреждение «Таласское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» Формат закупокНеограниченный: двухпакетный способ Метод закупокНеограниченный Способ оценки предложенийСтандартная оценка Планируемая сумма455 811 Дата публикации01 июля 2024 17:49 Валюта предложения поставщикаКыргызский сом Срок подачи предложений поставщиков16 июля 2024 09:00 Срок действия предложений поставщиков30 Гарантийное обеспечение предложения поставщикаРазмер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): 1% Срок действия ГОПП: 40 дней Официальное информационное письмо по банковскому реквизитустраница главная.docx Инструкции по подготовке предложенийINSTRUKTSIYA dlya postavsh'ikov.docx Информация об организации Наименование организацииУчреждение «Таласское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» Фактический адресул. Бердике баатыра №287 Рабочий телефон0342253073 Осталось до закупки * Все объявления данной организации * Лоты \ L001-01 Наименование лотаРазработка ПСД и дефектного акта по объекту: "Капитального ремонта школы им. Ленина в с.Кызыл-Адыр Айтматовского района, Таласской области" Сумма455 811 Адрес и Место работ / услуг Г.ТАЛАС УЛ.БЕРДИКЕ-БААТЫРА №287 2-ЭТАЖ 200 КАБИНЕТ Срок выполнения работ 30 ДНЕЙ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА График работ / услуг Загрузка ..... Квалификационные требования № Квалификация Требование 1 Бухгалтерский баланс со всеми приложениями Предоставить сканированные копии оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями, заверенные печатью и подписью организации или предоставить сканированную копию оригинала Единой налоговой декларации, принятой ГНС при ПКР, (в случае сдачи ЕНД вручную, заверенный уполномоченным государственным органом) за последние 2 года 2 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов 3 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов 4 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок. 5 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации 6 Другое требование Иметь опыт выполнения услуг по проектированию объектов капитального строительства не менее (2) аналогичных договоров/услуг на сумму не менее (455 811) сом, приложить договора с номерами закупок 7 Другое требование Иметь в наличии руководителя и ключевых специалистов с опытом выполнения аналогичных по характеру и объему услуг в течении не менее 5 (пяти) лет, включая не менее 3 года на предполагаемой должности, сведения о квалификации и опыте технических специалистов, которые предлагаются для выполнения Договора; приложить сертификаты специалистов, а так же указать точный адрес постоянного офиса. 8 Сведения о судебных и арбитражных разбирательствах Предоставить сведения о судебных и арбитражных разбирательствах, в которые вовлечен Участник конкурса на дату подачи тендерной заявки 9 Документ определяющий основной вид деятельности Предоставить сканированную копию оригинала устава 10 Другое требование Приложить не менее 2 отзывов от ранее выполненных услуг 11 Лицензия, выданная уполномоченным органом Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию) 12 Другое требование Сметы составить согласно утвержденной национальной расценки 2016 года согласно СНиП и ГОСТ Специальные требования Предзакупочное совещаниеНе предусмотрено Критерии оценки предложений Критерий оценки Условие оценки График услуг сроки выполнения Дополнительные требования при оценке полнота запрашиваемых Заказчиком документов Особые условия контракта Гарантийное обеспечение исполнения контрактаВ форме банковских аккредитивов, банковских гарантий, денежных средств, казначейских облигаций, ценных бумаг, выпущенных или обеспеченных Национальным банком Кыргызской Республики в виде депозитных сертификатов на предъявителя, гарантий, залогового обеспечения, выданных физическими или юридическими лицами 1.0 % Сопутствующие услугиНе предусмотрено Банковское сопровождение контрактаНе предусмотрено Технический контроль и испытания Ормонбеков И.Р. Гарантия Гарантийный период: 10 лет Обеспечить исправление дефектов по гарантии: 5 рабочих дней Неустойка за невыполнение гарантийных обязательств Ставка за каждый просроченный день 0.1% за каждый день Максимально вычитаемая сумма 0.5% от цены контракта Урегулирование споровСпоры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в Суд общей юрисдикции Кыргызской Республики Протокол Проект контрактаTipovaya forma kontarkta.docx Платеж Авансовый платеж Не предусмотрено После приемки Не предусмотрено Срок оплаты 30.12.2024 НеустойкиЗа несвоевременное выполнение работ / услуг Ставка за каждый просроченный день 0.01% за каждый день Максимально вычитаемая сумма 0.5% от цены контракта За несвоевременную оплату Ставка за каждый просроченный день 0.01% за каждый день Максимально вычитаемая сумма 0.5% от цены контракта № Раздел документации по закупке Дата подачи Запрос Документы Статус Не найдено ни одной записи. FPNEРазъяснений на страницеRows Per Page1020304050 Загрузка ..... 01 июля 2024 17:49 Опубликован Объявлению присвоен номер : 240701453274277 © 2023 МФ КР Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности © Министерство финансов Кыргызской Республики |
NAICS |
InformationT Management |
CPVS |
Ties Control, safety, signalling and light equipment Control, safety or signalling equipment for inland waterways Records Mange-tout Balances Control, safety or signalling equipment for parking facilities Command, control, communication systems Control, safety or signalling equipment for port installations Command, control, communication and computer systems Sewing and knitting needles, and thimbles Chairlifts Pressure-reducing, control, check or safety valves Control, safety or signalling equipment for roads Balance equipment Control, safety or signalling equipment for airports |
UNSPSC |
Work related organizations Currency Scopes and specula and accessories for medical exam diagnostic use Identification documents |
Regions |
Asia Central Asia CIS Countries |
Sectors |
Automobiles and Auto Parts Supply Postal and Courier Services Roads and Highways-Bridge Printing and Publishing Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables |
URL |
Share |
To be notified
when a tender matching your filter is
published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert
Similar Tenders