Tender Details
Title
Luxembourg – Building completion work – Travaux d'installation d'un ascenseur à exécuter dans le cadre de la remise en état et de la transformation du bâtiment scolaire sis 48, rue Henri VII à Luxembourg-Limpertsberg Place of performance: Other or Not Specified Main nature of the contract: Works Official name: Ville de Luxembourg - Direction de l'Architecte Type of procedure: Open
Country
Language
French
Organization
Published Date
30.05.2024
Deadline Date
26.06.2024
Overview
318839-2024 - Competition Competition Luxembourg: Building completion work Travaux d'installation d'un ascenseur à exécuter dans le cadre de la remise en état et de la transformation du bâtiment scolaire sis 48, rue Henri VII à Luxembourg-Limpertsberg Type of procedure: Open Buyer Buyer: Ville de Luxembourg - Direction de l'Architecte Luxembourg, Luxembourg LOT-0001: Travaux d'installation d'un ascenseur à exécuter dans le cadre de la remise en état et de la transformation du bâtiment scolaire sis 48, rue Henri VII à Luxembourg-Limpertsberg Building completion work Deadline for receipt of tenders: 26/06/2024 - 10:00:00 (UTC+2) 318839-2024 - Competition Luxembourg – Building completion work – Travaux d'installation d'un ascenseur à exécuter dans le cadre de la remise en état et de la transformation du bâtiment scolaire sis 48, rue Henri VII à Luxembourg-Limpertsberg OJ S 104/2024 30/05/2024 Contract or concession notice – standard regime Works 1. Buyer 1.1. Buyer Official name: Ville de Luxembourg - Direction de l'Architecte Legal type of the buyer: Local authority Activity of the contracting authority: General public services 2. Procedure 2.1. Procedure Title: Travaux d'installation d'un ascenseur à exécuter dans le cadre de la remise en état et de la transformation du bâtiment scolaire sis 48, rue Henri VII à Luxembourg-Limpertsberg Description: Le bâtiment est classé et protégé sur la liste nationale du patrimoine architectural. - 6 unités d'arrêt - 630 kg de charge utile - Adapté aux personnes handicapées - Portes opposées - Sans local des machines - Entraînement:sans engrenage / à fréquence variable - Vitesse:1 m/s - Commande en cas d'incendie (2 niveaux d'évacuation) - Désenfumage de la gaine Début des travaux : novembre 2024 Durée des travaux : 25 j.o. Procedure identifier: baff8216-c77c-4524-9082-7e18d701cab9 Internal identifier: 2401157 Type of procedure: Open The procedure is accelerated: no 2.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45400000 Building completion work 2.1.4. General information Additional information: Modalités de Visite des lieux / Réunion : La visite des lieux est laissée à l'appréciation du soumissionnaire. Modalités de retrait du dossier : Le bordereau et ses annexes peuvent être téléchargés par les intéressés sur le site internet www.pmp.lu. Les offres établies sur des bordereaux qui n'ont pas été téléchargés à partir du site nommé ci-avant ne seront pas prises en considération. Réception des offres/candidatures : Les offres doivent obligatoirement être téléchargées et signées sous forme électronique sur le portail des marchés publics, ceci conformément à la législation et la réglementation sur les marchés publics, avant l'heure fixée pour l'ouverture électronique des offres. Conditions de participation : - Effectif minimum en personnel de l’opérateur économique occupé dans le métier concerné: 20 personnes, min 2 personnes sur chantier - Nombre minimal de références pour des ouvrages analogues et de même nature : 3 références Ces références doivent être appuyées de certificats de bonne exécution. Autres données que la liste des références doit contenir: montant des travaux, l’époque et le lieu d’exécution des travaux, certificat de bonne fin délivré par le Maître de l’ouvrage Legal basis: Directive 2014/24/EU 2.1.6. Grounds for exclusion: Purely national exclusion grounds 5. Lot 5.1. Lot: LOT-0001 Title: Travaux d'installation d'un ascenseur à exécuter dans le cadre de la remise en état et de la transformation du bâtiment scolaire sis 48, rue Henri VII à Luxembourg-Limpertsberg Description: Le bâtiment est classé et protégé sur la liste nationale du patrimoine architectural. - 6 unités d'arrêt - 630 kg de charge utile - Adapté aux personnes handicapées - Portes opposées - Sans local des machines - Entraînement:sans engrenage / à fréquence variable - Vitesse:1 m/s - Commande en cas d'incendie (2 niveaux d'évacuation) - Désenfumage de la gaine Début des travaux : novembre 2024 Durée des travaux : 25 j.o. Internal identifier: 1 5.1.1. Purpose Main nature of the contract: Works Main classification (cpv): 45400000 Building completion work 5.1.6. General information Reserved participation: Participation is not reserved. Procurement Project not financed with EU Funds. The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA) This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs) 5.1.9. Selection criteria Criterion: Type: Technical and professional ability Criterion: Type: Economic and financial standing 5.1.11. Procurement documents Address of the procurement documents: https://pmp.b2g.etat.lu/entreprise/consultation/530585?orgAcronyme=t5y 5.1.12. Terms of procurement Terms of submission: Electronic submission: Required Address for submission: https://pmp.b2g.etat.lu/entreprise/consultation/530585?orgAcronyme=t5y Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: French Electronic catalogue: Not allowed Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required Variants: Not allowed Deadline for receipt of tenders: 26/06/2024 10:00:00 (UTC+2) Terms of contract: Electronic invoicing: Required Electronic ordering will be used: no Electronic payment will be used: no 5.1.15. Techniques Framework agreement: No framework agreement Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system 5.1.16. Further information, mediation and review Review organisation: Juridictions administratives Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ville de Luxembourg - Direction de l'Architecte Organisation providing offline access to the procurement documents: Ville de Luxembourg - Direction de l'Architecte Organisation receiving requests to participate: Ville de Luxembourg - Direction de l'Architecte Organisation processing tenders: Ville de Luxembourg - Direction de l'Architecte 8. Organisations 8.1. ORG-0001 Official name: Ville de Luxembourg - Direction de l'Architecte Registration number: 00005133041 Postal address: 3, rue du Laboratoire Town: Luxembourg Postcode: 1911 Country: Luxembourg Contact point: Direction de l'Architecte - Service Bâtiments Email: mawagener@vdl.lu Telephone: 4796-2811 Roles of this organisation: Buyer Organisation providing additional information about the procurement procedure Organisation providing offline access to the procurement documents Organisation receiving requests to participate Organisation processing tenders 8.1. ORG-0002 Official name: Juridictions administratives Registration number: JURAD Postal address: 1, rue du Fort Thüngen Town: Luxembourg Postcode: 1499 Country: Luxembourg Contact point: greffe.tribunal@ja.etat.lu Email: greffe.tribunal@ja.etat.lu Telephone: 42105-1 Internet address: https://justice.public.lu/fr/organisation-justice/juridictions-administratives.html Roles of this organisation: Review organisation 11. Notice information 11.1. Notice information Notice identifier/version: 870d7921-4ada-412d-8897-51e6ead67419 - 01 Form type: Competition Notice type: Contract or concession notice – standard regime Notice dispatch date: 27/05/2024 16:10:40 (UTC+2) Languages in which this notice is officially available: French 11.2. Publication information Notice publication number: 318839-2024 OJ S issue number: 104/2024 Publication date: 30/05/2024 Czech document download: https://ted.europa.eu/cs/notice/318839-2024/pdf Danish document download: https://ted.europa.eu/da/notice/318839-2024/pdf German document download: https://ted.europa.eu/de/notice/318839-2024/pdf Greek document download: https://ted.europa.eu/el/notice/318839-2024/pdf Spanish document download: https://ted.europa.eu/es/notice/318839-2024/pdf English document download: https://ted.europa.eu/en/notice/318839-2024/pdf Estonian document download: https://ted.europa.eu/et/notice/318839-2024/pdf Finnish document download: https://ted.europa.eu/fi/notice/318839-2024/pdf French document download: https://ted.europa.eu/fr/notice/318839-2024/pdf Irish document download: https://ted.europa.eu/ga/notice/318839-2024/pdf Croatian document download: https://ted.europa.eu/hr/notice/318839-2024/pdf Hungarian document download: https://ted.europa.eu/hu/notice/318839-2024/pdf Italian document download: https://ted.europa.eu/it/notice/318839-2024/pdf Lithuanian document download: https://ted.europa.eu/lt/notice/318839-2024/pdf Latvian document download: https://ted.europa.eu/lv/notice/318839-2024/pdf Maltese document download: https://ted.europa.eu/mt/notice/318839-2024/pdf Dutch document download: https://ted.europa.eu/nl/notice/318839-2024/pdf Polska document download: https://ted.europa.eu/pl/notice/318839-2024/pdf Portuguese document download: https://ted.europa.eu/pt/notice/318839-2024/pdf Romanian document download: https://ted.europa.eu/ro/notice/318839-2024/pdf Slovak document download: https://ted.europa.eu/sk/notice/318839-2024/pdf Slovenian document download: https://ted.europa.eu/sl/notice/318839-2024/pdf Swedish document download: https://ted.europa.eu/sv/notice/318839-2024/pdf Bulgarian document download: https://ted.europa.eu/bg/notice/318839-2024/pdf
NAICS
Specialized Freight (except Used Goods) Trucking General Freight Trucking Specialized Freight (except Used Goods) Trucking Machinery InformationT General Freight Trucking
CPVS
Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture Publications Frames Pitch Lifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways Plaice Forms Gears, gearing and driving elements Siteworks Catalogues Gates Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Roadworks Lifts Seats Shapes Folders
UNSPSC
Textile working machinery and equipment and accessories Industrial process machinery and equipment and supplies Rubber and plastic processing machinery and equipment and supplies Cement and ceramics and glass industry machinery and equipment and supplies Optical industry machinery and equipment and supplies Pharmaceutical industry machinery and equipment and supplies Paper making and paper processing machinery and equipment and supplies Foundry machines and equipment and supplies Elevators Lifts Sockets Pitch Doors and windows and glass Gears Folders and binders and indexes Folders Service Industry Machinery and Equipment and Supplies Catalogs Civic organizations and associations and movements Web handling and control machinery and equipment and supplies In situ Electronic manufacturing machinery and equipment and accessories Gates Wire working machinery and equipment and accessories
Regions
Europe Western Europe
Sectors
Civil Works Building Architecture Defence and Security Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Steel Building Material Construction Materials
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert